2024版小型工程建设工程施工合同

2024版小型工程建设工程施工合同合同编号：__________小型工程建设工程施工合同（2024版）甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为小型工程建设项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，愿意承担该项目的施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，共计__________天。2.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，如有延迟，应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准：__________3.3乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工交付之日起计算，共计__________年。四、工程造价与支付4.1工程造价为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方分期支付工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，支付工程预算的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余款项。4.3甲方逾期支付工程进度款的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。五、工程变更5.1甲方提出工程变更的，应提前__________天通知乙方，并协商确定变更内容和费用。5.2乙方提出工程变更的，应提前__________天通知甲方，并提交变更方案和费用预算。5.3工程变更导致的费用增加或减少，按照本合同第四条约定的支付方式进行调整。六、违约责任6.1甲方逾期支付工程进度款的，应支付滞纳金，并承担相应违约责任。6.2乙方未按照约定时间节点完成工程进度的，应承担相应违约责任。6.3乙方未达到合同约定的工程质量标准的，应承担相应违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.工程质量标准规范

5.乙方资质证明文件

6.合同变更申请表

7.工程验收报告

8.支付凭证及转账记录二、违约行为及认定：

1.甲方逾期支付工程进度款，认定违约行为。

2.乙方未按照约定时间节点完成工程进度，认定违约行为。

3.乙方未达到合同约定的工程质量标准，认定违约行为。

4.双方未按照合同约定履行义务，导致工程变更，认定违约行为。三、法律名词及解释：

1.发包方：指小型工程建设项目的业主。

2.承包方：指具备相应资质和能力的设计和施工单位。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工交付的时间。

4.工程质量保修：指乙方对工程质量承担的保修责任。

5.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。

3.支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式及时支付款项，避免逾期支付产生滞纳金。

4.工程变更：双方应协商确定变更内容和费用，并及时调整合同。

5.争议解决：双方可先通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.