2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试绝密预测题附答案269

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收

2、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表

3、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度

4、在直方图的绘制中，横坐标表示（）。A.影响产品质量的各因素B.产品质量特性值C.不合格产品的频数D.质量特性值出现的频数

5、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同

6、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响

7、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息

8、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。A.法定检测单位B.工程咨询单位C.质量监督单位D.勘察设计单位

9、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段

10、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

11、工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。A.影响总工期,但不影响后续工作B.不影响总工期,但影响后续工作C.既不影响总工期,也不影响后续工作D.影响总工期,也影响后续工作

12、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000

13、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员

14、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡

15、剖面图主要表达建筑物的()构造。A.横行B.竖向C.水平D.网状

16、施工方案程序性审查应重点审查()。A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准

17、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28

18、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()A.对工程造价目标进行风险分析B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.进行工程变更价款审查

19、在工程施工准备阶段，图纸会审会议纪要由（）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位

20、持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力

21、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是（）。A.未按有关施工规范施工B.计算简图与实际受力情况不符C.图纸技术交底不清D.不经竣工验收就交付使用

22、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少

23、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示，则下列描述正确的是（）。A.C工作实际进度拖后2周，影响工期2周B.D工作实际进度超前2周，不影响工期C.D工作实际进度拖后3周，不影响工期D.E工作实际进度拖后1周，影响总工期1周

24、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小

25、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小

26、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。A.BIM基础理论研究人员B.BIM软件开发人员C.BIM标准研究人员D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员

27、工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。A.静态控制原理B.动态控制原理C.事前控制原理D.事后控制原理

28、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。A.30B.35C.40D.45

29、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦

30、（2017年真题）采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。A.组数或组距确定不当B.不同设备生产的数据混合C.原材料发生变化D.人为去掉上限下限数据

31、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.50B.52C.54D.57

32、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程

33、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5

34、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程

35、某人现贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分5年等额偿还，每年应偿还（）万元。A.4.0B.4.4C.4.6D.5.3

36、某工程双代号网络计划如下图所示，计算工期是（）天。A.17B.18C.19D.20

37、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%

38、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30

39、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师

40、下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目

41、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任

42、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6

43、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理

44、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件

45、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成3000万元的直接经济损失，8人重伤，这一事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

46、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔

47、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程

48、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()A.具有强制性质B.提供了详细的质量控制细节C.属于保密文件D.涉及的内容只针对顾客

49、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。A.分析工作之间的逻辑关系B.计算工作持续时间C.进行项目分解D.确定进度计划目标

50、监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划二、多选题

51、某工作的计划进度与实际进度情况如图所示，从图中可以看出（）。A.到第4天结束，本工作超额完成5%B.第3天内，实际完成的任务量与计划完成的任务量相等C.本工作未按计划完成D.到第6天结束，本工作超额完成5%

52、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由

53、某土方工程月计划完成工程量累计曲线（单位：万m3）如下图所示，该工程1～4月份每月实际工程量分别为18、22、27和15万m3，则通过比较获得的正确结论是（）。A.第1月实际工程量比计划工程量拖后4万m3B.第2月实际进度比计划进度超前C.第3月实际工程量比计划工程量超额5万m3D.第4月底实际工程量比计划工程量超额5万m3

54、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18

55、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人

56、某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.4000B.4320C.4338D.4356

57、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点

58、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知

59、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.改善外部协作配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量

60、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料、设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证

61、在网络图中，相对于某工作而言，从该工作之后开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到网络图终点节点的各条通路上的所有工作都称为该工作的（）。A.后续工作B.紧后工作C.先行工作D.紧前工作

62、时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.日历坐标体系D.时间坐标体系

63、重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法

64、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程

65、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个项目的按期投产D.以便分年度计划

66、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度

67、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。A.返工处理B.不做处理C.修补处理D.结构处理

68、现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。A.编制原理B.编制对象C.编制形式D.编制单位

69、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下

70、下列（）不属于审查施工图预算方法。A.“筛选”审查法B.对比审查法C.扩大单价法D.逐项审查法

71、某工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作A的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4

72、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。A.1，4B.3，3C.4；5D.5；5

73、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()A.工序作业者的自检验B.前后工序交接检验C.专职质检员的检验D.作业者自检、交接检和专检

74、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%

75、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小

76、施工图纸供应不及时、不配套影响施工进度属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.资金因素

77、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.关键线路上持续时间比较长D.施工工艺及采用技术比较简单

78、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位

79、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2

80、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程

81、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由技术负责人发布

82、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用

83、单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位

84、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6

85、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.自由时差C.最早开始时间D.最早完成时间

86、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门

87、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（）审查同意。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位负责人

88、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位

89、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流

90、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5

91、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由()承担维修的经济责任。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共同

92、某双代号网络计划中(以“d”为单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()d。A.2B.3C.4D.5

93、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目

94、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月

95、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

96、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），其中工作B的总时差和自由时差（）。A.均为2周B.分别为2周和3周C.均为3周D.分别为3周和2周

97、某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢筋的要求，专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意，各方签字并形成了纪要。该变更应经()批准后才能实施。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.设计单位现场代表D.施工单位技术负责人

98、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

99、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核

100、质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工是形成实体质量的决定性环节。

2、答案：B本题解析：教材《概论》P157由总监理工程师签字并加盖执业印章的文件有：①工程开工令；②工程暂停令；③工程复工令；④工程款支付证书；⑤施工组织设计或（专项）施工方案报审表；⑥工程开工报审表；⑦单位工程竣工验收报审表；⑧工程款支付报审表；⑨费用索赔报审表；⑩工程临时或最终延期报审表。

3、答案：D本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

4、答案：B本题解析：2022/2021版教材P72本题考查的是工程质量统计分析方法。在频数分布直方图中，横坐标表示质量特性值。

5、答案：D本题解析：本题考查重点是“投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如：(1)组织措施：①在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(2)经济措施：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；②进行工程计量；③复核工程付款账单，签发付款证书；④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算；⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施：①对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；③审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施：①做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜；②参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。因此，本题的正确答案为D。

6、答案：B本题解析：2022/2021版教材P104本题考查的是进度计划的调整方法。网络计划中某项工作进度拖延的时间已超过其自由时差但未超过其总时差，此时该工作的实际进度不会影响总工期，而只对其后续工作产生影响。

7、答案：D本题解析：建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期贷款利息概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成的。投产期利息属于生产成本的范围。

8、答案：A本题解析：为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。检测鉴定必须委托政府批准的有资质的法定检测单位进行。

9、答案：C本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程设计质量是决定工程质量的关键环节。

10、答案：D本题解析：可以反映项目偿债能力的指标有偿债备付率、利息备付率以及借贷偿还期。

11、答案：B本题解析：工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，未超过总时差6天，因此不影响总工期。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，超过自由时差2天，因此影响后续工作。

12、答案：C本题解析：因360>300×(1+15%)=345,故P1=3002×(1+15%)=345元/㎡S=1.15×1000×360+(1200-1.15×1000)×345=431250元

13、答案：B本题解析：监理日志要及时交总监理工程师审查。

14、答案：D本题解析：本题考查的是资源优化。“工期固定、资源均衡”是指在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡。参见教材P76。

15、答案：B本题解析：剖面图又称剖切图，是通过对有关的建筑图形按照竖向剖切方向所展示的内部构造图形。所以答案选择B。

16、答案：C本题解析：本题考核的是施工方案审查。施工方案程序性审查应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。选项A、B、D属于内容性审查。

17、答案：C本题解析：2022/2021版教材P33本题考查的是流水施工工期的确定。累加数列：5、13、17、21；7、9、14、17；流水步距：8；流水工期=8+17=25（天）。

18、答案：B本题解析：我国监理机构在施工阶段进行投资控制的任务包括：对工程造价目标进行风险分析、对已完工程进行计量、进行工程变更价款审查、按施工合同进行竣工结算。本题中B选项是监理机构在建设前期阶段投资控制任务。

19、答案：C本题解析：图纸会审应由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。

20、答案：A本题解析：持续改进的核心是提高有效性和效率。

21、答案：D本题解析：教材控制P164。本题考查的是工程质量缺陷的成因。违背基本建设程序包括：未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

22、答案：A本题解析：教材页码P75-78在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即"资源有限，工期最短"的优化和"工期固定，资源均衡"的优化。

23、答案：D本题解析：2022/2021版教材P101本题考查的是前锋线比较法。选项A错误，C工作实际进度拖后2周，其总时差为1周，所以影响工期1周；选项B错误，D工作实际进度拖后3周，其总时差为1周，所以影响总工期2周；选项C错误，D工作实际进度拖后3周，影响工期2周。

24、答案：D本题解析：设计差错。例如，盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。

25、答案：D本题解析：施工进度检查的主要方法是对比法，将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。

26、答案：B、D本题解析：BIM标准管理类工程师即主要负责BIM标准研究管理的相关工作人员，可分为BIM基础理论研究人员及BIM标准研究人员等。

27、答案：B本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是进度控制的概念。进度控制人员必须掌握动态控制原理，在计划执行过程中不断检查建设工程实际进展情况，并将实际状况与计划安排进行对比，从中得出偏离计划的信息。

28、答案：B本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持35天的用量。

29、答案：D本题解析：考核财务分析主要指标的计算。选项A，内部收益率指标考虑了资金的时间价值；选项B，内部收益率指标考虑了项目在整个计算期内的经济状况；选项C，内部收益率指标能够直接衡量项目未回收投资的收益率。

30、答案：C本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。孤岛型直方图，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。

31、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。该设备的购置费用=50+2+4+1=57（万元）。参见教材P29。

32、答案：C本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的分部工程。

33、答案：D本题解析：本题考查的是流水步距的确定。用错位相减取大差法计算，在差数列中取最大值5，则流水步距为5天。参见教材P31。

34、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程项目投资的特点。各单项工程又可分解为各个能独立施工的单位工程。考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为分部工程。然后还可按照不同的施工方法、构造及规格，把分部工程更细致地分解为分项工程。

35、答案：D本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算，已知P、i、n，求A，利用等额资金回收公式：故此题的正确答案为选项D。

36、答案：C本题解析：考核标号法。根据标号法，关键线路有：①→②→⑤→⑨→⑩，①→④→⑥→⑦→⑨→⑩，①→②→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩，计算工期为19天。参见教材P54。

37、答案：C本题解析：考核财务分析主要指标的计算。利用内插法计算内部收益率的近似值，内部收益率=12%+150/（150+100）×（14%-12%）=13.2%。参见教材P90。

38、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

39、答案：B本题解析：考点:工程变更的控制。对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。新版章节练习，考前压卷，，参见教材P145。

40、答案：B本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是项目资本金制度。公益性投资项目不实行资本金制度。

41、答案：A本题解析：2022/2021版教材P180本题考查的是建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

42、答案：C本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

43、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程质量事故处理方案类型——不做处理的情况”。某些工程质量问题虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。通常不用专门处理的情况有：①不影响结构安全和正常使用；②有些质量问题经过后续工序可以弥补。例如，混凝土墙表面轻微麻面，可通过后续的抹灰、喷涂或刷白等工序弥补，亦可不做专门处理；③经法定检测单位鉴定合格；④出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单住核算，仍能满足结构安全和使用功能。因此．根据第④点可知，本题的正确答案为D。

44、答案：C本题解析：本题考查的是组织管理对工程进度的影响。A是指材料、设备因素；C是指社会环境因素；D是指业主因素。

45、答案：B本题解析：本题考查的是工程质量事故等级划分。参见教材P190。

46、答案：A、C本题解析：倒签提单是货物已经装上了船，只是装船的日期晚于信用证规定的日期，在这种情况下，承运人把装船日期往前签以符合信用证的规定；预借提单是货物还没有装上船，但是信用证规定的装船日期即将到来，在这种情况下，承运人先把提单预借出来，签发了符合信用证规定的提单。无论是倒签提单还是预借提单，承运人都要对因此造成的损失承担责任。根据以上，AC正确，B错误；延迟交付属于保险人的免责事由，因此D错误。

47、答案：A本题解析：暂无解析

48、答案：A本题解析：质量手册的性质和作用：质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。质量手册应阐述组织的质量方针，概述质量管理体系的文件结构并能反映组织质量管理体系的总貌，起到总体规划和加强各职能部门间协调作用。

49、答案：D本题解析：2022/2021版教材P16本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。计划准备阶段包括的工作有：调查研究；确定进度计划目标。

50、答案：C本题解析：如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延，而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，通常可以采用下列手段进行处理:1.拒绝签署付款凭证2.误期损失赔偿3.取消承包资格

51、答案：A本题解析：考核横道图比较法。选项B，在第三天内，计划完成任务量15%，实际完成任务量10%，因此实际完成的任务量与计划完成的任务量不相等；选项C，本工作按计划完成；选项D，到第6天结束，本工作拖欠5%的任务量。参见教材P94。

52、答案：B本题解析：①一审判决有罪，二审维持原判的，二审法院赔偿。本案的赔偿义务机关为二审法院，所以A选项错误，不当选。②赔偿请求人应在其知道或应当知道国家机关及其工作人员在行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起2年内申请国家赔偿。赔偿请求人应提供申请书一式四份，书写请求书确有困难的，可以委托他人代书，也可以口头申请，由赔偿义务机关记入笔录。所以B选项说法正确，当选。③赔偿请求人申请国家赔偿的，赔偿义务机关应当场或五日内一次性告知赔偿请求人需要补正的全部内容。因此应当在5日内一次性告知，C选项说法错误，不当选。④赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当自作出决定之日起10日内书面通知赔偿请求人，并说明不予赔偿的理由。不论赔偿义务机关作出是否予以赔偿的决定，都要书面通知赔偿请求人，所以D选项说法错误，不当选。综上，本题的正确答案是B。

53、答案：B本题解析：考核S曲线比较法。选项A第1月实际工程量比计划工程量超前4万m3；选项C第3月实际工程量比计划工程量拖后5万m3；选项D第4月底实际工程量比计划工程量拖后5万m3。

54、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。C工作的最早开始时间＝max{8，10}＝10（天），C工作的最早完成时间＝最早开始时间＋持续时间＝10＋6＝16（天）。

55、答案：B本题解析：考核现场施工准备质量控制。专业监理工程师应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

56、答案：C本题解析：进口关税的计算基数是到价岸=4000+320+18=4338万元。

57、答案：A本题解析：考核标号法。采用标号法时，网络计划起点节点的标号值为零。参见教材P54。

58、答案：D本题解析：指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式。所谓指令文件是表达监理工程师对施工承包单位提出指示或命令的书面文件，属于要求强制性执行的文件。监理工程师的各项指令都应是书面的或有文件记载方为有效，并作为技术文件资料存档。指令文件一般均以监理工程师通知的方式下达，在监理指令中，开工指令、工程暂停指令及工程恢复施工指令也属于指令文件。

59、答案：D本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是施工进度计划实施中的检查与调整。组织措施：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。

60、答案：A本题解析：2022/2021版教材P146本题考查的是质量记录资料的管理。工程材料质量记录主要包括进场工程材料件成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告（如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验等）；各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。选项A属于施工现场质量管理检查记录资料。

61、答案：A本题解析：本题考查的是先行工作和后续工作。相对于某工作而言，从该工作之后开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到网络图终点节点的各条通路上的所有工作，都称为该工作的后续工作。参见教材P37。

62、答案：C本题解析：本题考查的是时标网络计划的坐标体系。日历坐标体系可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。

63、答案：D本题解析：过程方法的基本内容包括：应用PDCA循环，过程策划，明确管理的职责和权限，配备过程所需资源（包括人力、设施设备、原材料、作业方法、工作环境和信息资源等），重点管理能改进组织关键活动的各种因素，评估过程风险以及对顾客、供方和其他相关方可能产生的影响和后果。

64、答案：D本题解析：考核施工质量控制的依据。有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程，例如：木材的物理力学试验方法，钢材的机械及工艺试验取样法，水泥安定性检验方法等。参见教材P104。

65、答案：B本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。投资计划年度分配表是根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据。选项A为工程一览表的作用；选项C为工程项目进度平衡表的作用；选项D工程项目年度计划的作用。参见教材P7。

66、答案：A本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标，明确分工条件和承包责任。在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按承包单位将单位工程的进度目标分解，确定出各分包单位的进度目标，列入分包合同，以便落实分包责任，并根据各专业工程交叉施工方案和前后衔接条件，明确不同承包单位工作面交接的条件和时间。

67、答案：C本题解析：2022/2021版教材P194本题考查的是工程质量事故处理。某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等表面处理，一般不会影响使用和外观，此属于修补处理。

68、答案：A本题解析：现行施工组织设计和施工质量计划有相同的地方也存在着差别，其中编制对象相同、形式相同、作用既相同又存在区别、编制原理不同、在内容上各有所侧重。

69、答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》第六十条违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

70、答案：C本题解析：本题考查的是施工图预算的审查内容与方法。施工图预算的审查方法有逐项审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、“筛选”审查法、重点审查法。选项C扩大单价法属于建筑工程概算的编制方法。故此题选项C符合题意。

71、答案：A本题解析：本题考查重点是“双代号时标网络计划中总时差的计算”。从图中可知，此网络图的工期为12天，工作A的最迟完成时间为4天，最早完成时间为3天，故自由时差为1天。周此，本题的正确答案为A。

72、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。自由时差21-（12+5）=4天，总时差=5天。

73、答案：D本题解析：作业活动结束，应先由承包单位的作业人员按规定进行自检，自检合格后与下一工序的作业人员交接检查，如果满足要求则由承包单位专职质检员进行检查，以上自检、交检、专检均符合要求后则由承包单位向监理工程师提交“报验申请表”，监理工程师收到通知后，应在合同规定的时间内及时对其质量进行检查，确认其质量合格后予以签认验收。

74、答案：A本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，一般会约定主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，其他材料价格涨幅在投标报价时的5%以内，由承包商承担其涨价风险，当超出该额度时，应允许其进行价格的调整，调整方法见第五章。参见教材P152。

75、答案：C本题解析：2021/2020版教材P54本题考查的是在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下一些特性：①开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；②以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等；③当两个关键节点有多项工作，且工作时间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差均相等；④当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点有外向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。

76、答案：B本题解析：考核影响进度的因素分析。施工图纸供应不及时、不配套影响施工进度属于勘察设计因素。

77、答案：A本题解析：2022/2021版教材P104本题考查的是进度计划的调整方法。当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有两种：（1）改变某些工作间的逻辑关系；（2）缩短某些工作持续时间。其中第二种方法中这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。

78、答案：A本题解析：2022/2021版教材P146本题考查的是质量记录资料的管理。质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由项目监理机构和施工单位一起，根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。

79、答案：A本题解析：工作D最早完成时间为12+3=15；D工作的自由时差为（21-15,20-15）的最小值，即20-15=5。

80、答案：C本题解析：考点:建筑工程施工质量验收层次划分原则。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。如一个学校中的一栋教学楼，某城市的广播电视塔等。参见教材P156。

81、答案：C本题解析：质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

82、