工程施工合同交底记录范本(2024版)

工程施工合同交底记录范本(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括：__________。1.2工程质量标准：符合国家及行业现行标准，达到__________等级。1.3合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.2施工方应按合同约定的工期保证本项目顺利进行，如因施工方原因导致工期延误，应按合同约定承担相应的违约责任。第三条施工方的义务3.1施工方应按合同约定的内容进行施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2施工方应严格按照国家及地方法规、政策、标准、规范和设计文件进行施工，确保工程顺利进行。3.3施工方应做好施工现场的环保、安全、消防等工作，确保施工现场符合相关要求。3.4施工方应按合同约定及时提交工程进度款申请，配合业主办理工程结算手续。3.5施工方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。第四条业主的义务4.1业主应按合同约定及时支付工程款，配合施工方完成工程进度款申请、结算等手续。4.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，确保施工顺利进行。4.3业主应协助施工方办理施工现场的相关手续，包括土地、规划、建设、环保、安全等方面的审批手续。4.4业主应承担因业主原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。第五条合同价款的支付5.1合同签订后，业主向施工方支付合同价款的__________%作为预付款。5.2施工过程中，业主根据施工进度按合同约定的比例支付工程进度款。5.3工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同价款的__________%作为尾款。5.4业主有权根据合同约定和工程实际情况调整合同价款，具体调整方式按合同约定执行。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。6.2施工方如未按合同约定的工期完成工程，应按合同约定向业主支付违约金。6.3业主如未按合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工，业主应承担因此产生的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程施工合同交底记录范本（2024版）

2.合同双方的企业法人营业执照副本复印件

3.合同双方的建筑资质证书复印件

4.工程项目批准文件及相关审批手续

5.工程项目设计文件及施工图纸

6.工程量清单及报价单

7.合同双方的代表身份证明文件

8.合同双方约定的其他附件二、违约行为及认定：

1.施工方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。

2.施工方未按合同约定的质量标准完成工程，视为违约。

3.施工方未按合同约定的内容进行施工，视为违约。

4.施工方未按合同约定及时提交工程进度款申请，视为违约。

5.业主未按合同约定支付工程款，视为违约。

6.业主未按合同约定提供施工所需的基础设施，视为违约。

7.双方未按合同约定履行义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担义务的一方，通常为工程项目的主人或投资者。

2.乙方：指合同中承担义务的一方，通常为接受委托进行施工的单位或个人。

3.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工验收合格的时间段。

4.工程质量：指工程项目的质量标准，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.工程进度款：指根据工程进度，业主向施工方支付的相应合同价款。

7.合同价款：指双方约定的工程项目的总造价。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按期完成。

2.遇到工程质量问题，应立即停工整改，必要时请专业机构进行检测，确保工程质量符合标准。

3.遇到合同价款支付问题，双方应严格按照合同约定履行支付义务，确保工程顺利进行。

4.遇到法律法规变化导致合同无法履行的情况，双方应按照变化后的法律法规进行合同调整。

5.遇到不可抗力因素导致合同无法履行的情况，双方应根据不可抗力的影响，协商解决合同履行问题。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与业主之间签订的工程施工合同。

2.适用于建筑工程施工过程中