下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同补充协议合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:一、关于工程进度和工期调整的补充协议:1.1由于不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致工程进度受到影响,双方同意按照实际影响时间相应顺延工期,具体顺延时间由双方协商确定。1.2如果乙方施工过程中出现技术难题,导致工程进度受到影响,乙方应及时与甲方沟通,提供解决方案。如果甲方同意乙方的解决方案,工期相应顺延;如果甲方不同意,乙方应采取其他措施确保工程按期完成。1.3乙方应按照甲方的要求,提前提交工程进度报告,以便甲方及时了解工程进展情况。如果甲方认为乙方的工程进度不符合合同约定,甲方有权要求乙方在规定时间内整改并追究乙方的违约责任。二、关于工程质量和验收的补充协议:2.1乙方应严格按照国家相关标准和主合同约定的质量要求进行施工,确保工程质量。2.2工程验收合格后,乙方应承担保修期内的一切维修责任。保修期自工程验收合格之日起计算,具体保修期限按照主合同约定执行。2.3甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应积极配合。如果甲方发现工程质量问题,乙方应在规定时间内整改并承担相应责任。三、关于工程价款和支付的补充协议:3.1工程价款按照主合同约定的金额执行。工程验收合格后,甲方按照合同约定支付工程尾款。3.2如果在施工过程中,工程量发生增减变化,双方应按照主合同约定的计价方式进行调整。3.3甲方逾期支付工程款项的,应按照主合同约定的逾期支付违约金计算方法支付违约金。四、关于违约责任和争议解决的补充协议:4.1如果乙方违反主合同及本补充协议的约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.2双方因履行主合同及本补充协议发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定:5.1本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本补充协议与主合同具有同等法律效力,如本补充协议与主合同有冲突之处,以本补充协议为准。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:________年____月____日一、附件列表:1.《建设工程施工合同》主合同2.工程设计图纸和技术文件3.工程量清单4.施工方案和施工组织设计5.工程验收标准和方法6.乙方资质证明文件7.甲方支付凭证和工程进度报告8.工程变更订单9.乙方违约金计算公式10.争议解决的相关法律文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定的工期完成工程,属于违约行为。2.乙方工程质量不符合国家标准和主合同约定,属于违约行为。3.乙方未按照主合同约定支付工程款项,属于违约行为。4.甲方未按照主合同约定支付工程款项,属于违约行为。5.甲方未按照约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,属于违约行为。6.不可抗力因素导致工程进度受到影响,不属于违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政策调整等。2.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当向对方支付的金钱。3.工期:指按照合同约定完成工程的时间。4.工程质量:指工程符合国家标准、行业标准以及合同约定的要求。5.保修期:指工程验收合格后,乙方对工程承担维修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,提供解决方案。如果甲方同意乙方的解决方案,工期相应顺延;如果甲方不同意,乙方应采取其他措施确保工程按期完成。2.工程质量问题:乙方应按照甲方的要求,在规定时间内整改并承担相应责任。3.工程款项支付:甲方应当按照合同约定支付工程款项,如有逾期,应支付违约金。4.合同争议:双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于各类建设工程项目,包括住宅、商业、工业等。2.适用于乙方为具备相应资质的施工企业,甲方为项目业主或开发商。3.适用于
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 驾驶员解除劳动合同
- 直播主播就业协议
- 安防监控土地厂房租赁合同范本
- 工业园区消防改造合同
- 企事业单位保安招聘合同
- 疫情期间广告合同范例
- 暗股投资协议合同范例
- 银行贷款协议三篇
- 软件系统售后服务协议书(2篇)
- 退伍军人短期疗养活动项目合同
- 专题28 语言综合运用新情境新题型(练习) -2024年高考语文二轮复习讲练测(新教材新高考)(解析版)
- 湖南省长沙市雅礼集团2023-2024学年部编版八年级历史上学期期末历史试卷(含答案)
- 钢结构拆除安全施工方案
- 计算机科学与人工智能教材
- 市政道路工程前期基本流程
- 新能源大学生职业生涯规划书
- 化工新材料与新技术
- 共同投资光伏项目合作协议
- 文言文阅读训练:桓宽《盐铁论》选(附答案解析与译文)
- 四级公路施工组织设计
- 人事考试服务投标方案(技术方案)
评论
0/150
提交评论