2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试历年考试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理工程师代表D.监理员

2、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看（）。A.分布的离散程度B.极差C.变异系数D.标准偏差

3、项目监理机构发布工程开工令的依据是()。A.施工承包合同约定B.工程开工的准备情况C.批准的施工总进度计划D.施工图纸的准备情况

4、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理

5、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理通知回复单D.监理协议单

6、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四

7、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（）。A.出厂合格证B.质量检验报告C.性能检测报告D.检定证书

8、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位

9、关于盗窃罪，下列哪些说法是正确的（A、B、D选项不考虑数额）？A.甲以不法所有为目的，从汽车上将乙的皮箱扔到偏僻路段，打算中途下车再捡回该财物，但甲拾取时发现被人捡走了皮箱，甲属于盗窃罪未遂B.甲到乙家作客，将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里，以便事后找机会取走的，甲成立盗窃罪既遂C.甲去某公司财务室盗窃财物，将保险柜撬开后，发现其中只有100元现金，没有其他财物，甲仍然取走100元现金后逃走的，甲成立盗窃未遂D.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪

10、某桩基工程采用单价合同计价，施工单位实际施工工程量为150m，清单工程量为145m，设计图纸计算出来的工程量为135m，桩基招标控制价中的综合单价为2100元/m，投标报价中的综合单价为2400元/m。计算该桩基工程的分部分项工程费为（）万元。A.36.00B.34.80C.32.40D.28.35

11、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间

12、（2022年真题）某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的自由时差和总时差是（）。A.1和2B.2和2C.3和4D.4和4

13、某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢筋的要求，专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意，各方签字并形成了纪要。该变更应经()批准后才能实施。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.设计单位现场代表D.施工单位技术负责人

14、商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1年以上B.2年以上C.3年以上D.4年以上

15、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表

16、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金

17、现浇混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是()。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位

18、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

19、图纸会审是在收到通过审查的设计文件后，（），由（）主持召开。A.设计交底前，建设单位B.设计交底后，建设单位C.设计交底前，监理单位D.设计交底后，监理单位

20、某工程单代号连接网络计划如下图所示，节点中下方数字为工作的持续时间，其中关键工作有()。A.工作A和工作B.工作B和工作DC.工作C和工作D.工作C和工作E

21、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上

22、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长

23、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66

24、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。A.10B.20C.40D.55

25、在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。A.边设计、边施工B.越级设计C.转包、挂靠D.无证施工

26、某公司存入银行10万元，年利率为79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。A.11.395B.11.475C.11.595D.11.486

27、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

28、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()A.应按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50㎡C.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开

29、下列有关项目可行性研究的表述中，正确的是（）。A.使项目的建设充分反映业主的意愿B.直接影响项目的决策质量和设计质量C.决定工程质量的关键环节D.决定了设计意图能否体现

30、施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行（），并应根据评定报告确定焊接工艺。A.抗剪试验B.焊接试验C.化学分析D.焊接工艺评定

31、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19

32、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度汁划的方法是()。A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

33、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制

34、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况

35、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚

36、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。A.5%B.8%C.10%D.12%

37、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%

38、国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。A.现场管理费B.总部管理费C.分包费D.风险费

39、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系

40、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E项目建设的投资目标

41、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码

42、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%

43、监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。A.抽样检验B.见证取样C.实验检测D.平行检验

44、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6

45、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用

46、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率

47、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样

48、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。A.适应性B.耐久性C.性D.经济性

49、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故

50、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.项目跟踪评价B.项目实施效果评价C.项目影响评价D.项目管理人员评价E项目经济效益评价二、多选题

51、建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.间歇时间B.流水步距C.流水节拍D.提前插入时间

52、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法

53、在排列图中，右侧纵坐标表示（）。A.频数B.件数C.累计频率D.累计件数

54、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18

55、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.150mm×150mm×300mmD.200mm×200mm×200mm

56、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1

57、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人

58、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A.监理通知单B.工作联系单C.口头指令D.工程暂停令

59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人

60、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值

61、某工程双代号网络计划如图所示，其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间为（）＜br>A.3和5B.3和6C.4和5D.4和6

62、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

63、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工

64、由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（）。A.人工费B.利润C.材料费D.管理费

65、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了()。A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力

66、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66

67、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011

68、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师

69、某工程单代号搭接网络计划（时间单位：天）如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是（）。A.4和4B.6和7C.2和0D.2和2

70、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告

71、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员

72、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。A.均为5B.分别为6和5C.均为6D.分别为11和6

73、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架

74、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能

75、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与

76、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期

77、在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线90%～100%部分的，属于（）影响因素。A.一般B.主要C.次要D.其它

78、在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。A.标准偏差B.变异系数C.极差D.样本中位数

79、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查

80、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法

81、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

82、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106

83、用于项目财务生存能力分析的指标是()。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量

84、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机

85、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

86、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

87、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等

88、编制建筑单位工程概算一般有（）、概算指标法两种。A.扩大单价法B.施工图预算法C.单价法D.实物量法

89、某工程基础底板的设计厚度为1.6米，施工单位实际施工的厚度为1.7米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理

90、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。A.3B.4C.5D.6

91、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20

92、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人

93、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长

94、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程

95、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路是（）。A.①→③→⑤→⑥B.①→③→④→⑤→⑥C.①→②→③→④→⑤→⑥D.①→②→③→⑤→⑥

96、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人

97、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3万元（实际4000元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100万元却谎称为现代仿品，价值100元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪

98、“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。A.二级、建设项目B.二级、单项工程C.三级、建设项目D.三级、单项工程

99、在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件

100、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考核的是监理资料的管理。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。总监理工程师作为项目监理机构的负责人应根据合同要求，结合监理项目的大小、工程复杂程度配置一至多名专职熟练的资料管理人员具体实施资料的管理工作。

2、答案：A本题解析：本题考查重点是“工程质量统计分析方法”。一定状态下生产的产品质量是具有一定分布的，过程状态发生变化，产品质量分布也随之改变。观察产品质量分布情况，一是看分布中心位置；二是看分布的离散程度。因此，本题的正确答案为A。

3、答案：B本题解析：本题考查的是I程开工令发布时间。监理工程师应根据承包单位和业主双方关于工程开工的准备情况，选择合适的时机发布工程开工令。

4、答案：A、B本题解析：本题考查简易程序的审理程序。依据《刑诉法解释》第293条规定，适用简易程序审理案件，被告人有辩护人的，应当通知其出庭。此处也要注意，一定是“应当”通知辩护人出庭，故，A项正确。依据《刑诉法解释》第295条第2款规定，适用简易程序审理案件，判决宣告前应当听取被告人的最后陈述。被告人陈述，是审理程序必不可少的一个环节，无论普通程序还是简易程序，都不能省略，故，B项正确。依据《刑诉法解释》第298条规定，适用简易程序审理案件，在法庭审理过程中，有下列情形之一的，应当转为普通程序审理（一）被告人的行为可能不构成犯罪的；（二）被告人可能不负刑事责任的；（三）被告人当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的；（四）案件事实不清、证据不足的；（五）不应当或者不宜适用简易程序的其他情形。转为普通程序审理的案件，审理期限应当从决定转为普通程序之日起计算。由此可知，孙某当庭的作为是符合简易程序转为普通程序的情形，但是此时法院应当用“决定”而非“裁定”转为普通程序。故，C项错误。依据审理程序理论，简易程序转为普通程序，只能转一次；故，D项错误。

5、答案：B本题解析：考核监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单。参见教材P137。

6、答案：D本题解析：本题考核的是价值工程原理的运用。本题的计算过程为：方案一的价值系数=0．61／0．55=2.11；方案二的价值系数=0．63／0．60=2.05；方案三的价值系数=0．62／0．57=2.09；方案四的价值系数=0．64／0．56=2.14；根据价值工程原理确定的最优方案为方案四。

7、答案：D本题解析：考核现场施工准备质量控制。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。

8、答案：C本题解析：考核市场采购设备质量控制。监理人员通过建设单位向设计单位提出意见和建议。参见教材P197。

9、答案：B、C、D本题解析：①对于普通财物来说，只要行为人控制了财物，就是盗窃既遂，一般来说，只要被害人丧失了对财物的控制，就应认定行为人取得了财物，故甲成立盗窃罪既遂。A选项错误。②就小型财物而言，只要行为人将其置于其个人专属领域，就成立既遂。B选项正确。③行为人所取得的财物极为低廉时，不应认定为盗窃罪既遂，只能认定为盗窃罪未遂。C选项正确。④由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪。D选项正确。

10、答案：C本题解析：考核工程计量的依据。单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被监理工程师计量的工程数量并不一定是承包人实际施工的数量，计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量不予计量。该桩基工程分部分项工程费=135×2400/10000=32.40（万元）。参见教材P160。

11、答案：A本题解析：本题考核的是改变某些工作间的逻辑关系调整施工进度计划。改变某些工作间的逻辑关系，这种方法的特点是不改变工作的持续时间，而只改变工作的开始时间和完成时间。对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用平行作业的方法来调整施工进度计划。而对于单位工程项目，由于受工作之间工艺关系的限制，可调整的幅度比较小，所以通常采用搭接作业的方法来调整施工进度计划。但不管是搭接作业还是平行作业，建设工程在单位时间内的资源需求量将会增加。

12、答案：B本题解析：2022教材P54本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作E后面有两项紧后工作G、H，与工作G时间间隔为2，与工作H时间间隔为4，自由时差=min{2，4}=2而节点6、7均为关键节点，以关键节点为完成节点的工作E，其总时差=自由时差=2

13、答案：B本题解析：技术修改是指承包单位根据施工现场具体条件和自身的技术、经验和施工设备等条件，在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求。例如，对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。技术修改问题一般可由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后并签字形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。

14、答案：C本题解析：2022/2021版教材P43本题考查的是资金成本。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。

15、答案：A本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是现场施工准备质量控制。分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，专业监理工程师进行审核并提出审查意见，符合要求后，应由总监理工程师审批并签署意见。

16、答案：A本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程量清单计价。单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。

17、答案：B本题解析：《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)第8.2.1条规定，现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。

18、答案：D本题解析：2022/2021版教材P111本题考查的是施工组织设计审查。建设单位对施工组织设计签署审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案）。

19、答案：A本题解析：图纸会审是建设单位、监理单位、施工单位等相关单位，在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动，由建设单位主持。

20、答案：C本题解析：

21、答案：B本题解析：2022/2021版教材P38本题考查的是项目资本金制度。选项B，水泥的最低比例为35%，但是煤炭的最低比例为30%。

22、答案：A、C本题解析：①本案属于政府信息公开案件的，政府信息公开案件一般都属于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件，所以可以适用简易程序，A选项表述正确，当选。②既然适用简易程序，那么适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，所以B选项说法错误，不当选。③在政府信息公开诉讼中，本案属于拒绝公开之诉，被告须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证，C选项表述正确，当选。④适用简易程序审理的行政案件，应当在立案之日起45日内审结，该期限不得延长。所以D选项说法错误，不当选。综上，本题的正确答案是AC。

23、答案：C本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价编制。根据《计价规范》，综合单价基于施工方案，应包括工料机三费、企业管理费和利润，并按清单工程量（并非施工方案工程量）计算与分摊。因此，该分部分项工程的综合单价=（1000000+60000+80000）元/20000m3=57（元/m3）。当然，利润的计算，通常以单位工程量的“三费”与企业管理费之和作为基数。

24、答案：B本题解析：暂无解析

25、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。违反法律法规包括：无证设计；无证施工；越级设计；越级施工；转包、挂靠；工程招投标中的不公平竞争；超常的低价中标；非法分包；擅自修改设计等。选项A属于违背基本建设程序的内容。

26、答案：B本题解析：本题考核的是本利和的计算。本题的计算过程为：F=P(1+I)N=10×(1+4.79％)5=13.475万元。

27、答案：A本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。选项B属于经济措施；选项C属于合同措施；选项D属于组织措施。

28、答案：B本题解析：参见《建筑地面工程施工质量验收规范》。5.6.4防油渗混凝土面层应按厂房柱网分区段浇筑，区段划分及分区段缝应符合设计要求。

29、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。选项A错误，项目决策阶段使项目的建设充分反映业主的意愿，确定工程项目应达到的质量目标和水平；选项C错误，工程设计质量是决定工程质量的关键环节；选项D错误，工程施工活动决定了设计意图能否体现。参见教材P2

30、答案：D本题解析：焊接材料试验。钢结构焊接材料检验方法及依据表3-16

31、答案：B本题解析：暂无解析

32、答案：B本题解析：暂无解析

33、答案：B本题解析：本题考查的是市场采购设备质量控制。市场采购设备主要用于标准设备的采购。设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备和成套设备及生产线设备的采购。建设单位直接采购设备的，设备采购方案由监理机构协助编制设备采购方案。参见教材P133～134。

34、答案：A本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。分包单位资格审核应包括的基本内容：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格。参见教材P109。

35、答案：C本题解析：以货币碎片为材料，加入其他纸张，制作成假币的，属于伪造货币，将伪造的货币带到银行兑换，同时成立诈骗罪，想象竞合择一重罪处罚。A、B、D选项错误，C选项正确。

36、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013规定，在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β）可按下列规定采取：①主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5％。②一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5％，β不宜超过10％。

37、答案：C本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算。i＝（1+r/m）m－1＝（1+6%/4）4－1＝6.136%。参见教材P40。

38、答案：D本题解析：盈余包括利润和风险费。

39、答案：A本题解析：考核工艺关系和组织关系。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。参见教材P36。

40、答案：A、B、C本题解析：设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、进度目标、质量目标和项目建设的投资目标。

41、答案：B本题解析：暂无解析

42、答案：A本题解析：2022/2021版教材P159本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。

43、答案：B本题解析：考点:见证取样与平行检验。见证取样是指监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。参见教材P125。

44、答案：C本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

45、答案：B本题解析：2022/2021版教材P13本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。选项B，属于企业管理费中检验试验费的内容。

46、答案：B本题解析：参见《建设工程工程量清单计价规范》。4.2.1分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

47、答案：B本题解析：简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样，获取样本的方法

48、答案：B本题解析：本题考核的是建设工程质量的特性。耐久性是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。

49、答案：D本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是工程参建各方的质量责任和义务。地下管线资料的提供是属于建设单位责任范围。建设单位应真实、准确、齐全地提供与建设工程有关的原始资料。

50、答案：A、B、C本题解析：D、E选项是属于按评价内容划分的类型。

51、答案：B本题解析：2022/2021版教材P25本题考查的是流水施工参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。

52、答案：C本题解析：所谓估价法，就是按合同文件的规定，根据监理工程师估算的已完成的工程价值支付。如为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。这类清单项目往往要购买几种仪器设备，当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，则需采用估价法进行计量支付。

53、答案：C本题解析：本题考查重点是“排列图绘制过程中各坐标表示的意义”。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图，它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目，按影响程度大小从左至右排列，直方形的高度示意某个因素的影响大小。因此，本题的正确答案为C。

54、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。C工作的最早开始时间＝max{8，10}＝10（天），C工作的最早完成时间＝最早开始时间＋持续时间＝10＋6＝16（天）。

55、答案：B本题解析：试件采用150mm×150mm×150mm的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件，随机取样。三个试件为一组。混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值：?对200mm×200mm×200mm的试件为1.05?对100mm×100mm×100mm的试件为0.95

56、答案：A本题解析：根据累加数列错位相减取大差得：（2，5，7）减去（3，5，8）=（2，2，2，-8），所以K=2（天）。

57、答案：B本题解析：本题考查的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。参见教材P149。

58、答案：A本题解析：本题考查的是施工组织设计审查。如果施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序重新报审。参见教材P108。

59、答案：B本题解析：本题考核的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。

60、答案：D本题解析：本题考查重点是“最迟完成时间的计算”。工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。周此，本题的正确答案为D。

61、答案：C本题解析：根据图示条件，可知关键线路：①—②—⑥—⑧和①—③—⑦—⑧，计算工期=3+6+5=14（天），E工作最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值，故其最早开始时间为第4天末。又E工作有1天自由时差故最迟开始时间是第5天末。

62、答案：A本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

63、答案：A本题解析：2022教材P104本题考查的是进度计划的调整方法。缩短某些工作的持续时间：这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。

64、答案：D本题解析：本题考查的是非承包人原因的工程变更中的管理费。管理费。此项又可分为现场管理费和总部管理费两部分。索赔款中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

65、答案：A本题解析：在建设工程施工阶段，承包单位之所以将编制的施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了听取监理工程师的建设性意见。因此，监理工程师对施工进度计划的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务。此外，对监理工程师来讲，其审查施工进度计划的主要目的是为了防止承包单位计划不当，以及为承包单位保证实现合同规定的进度目标提供帮助。

66、答案：B本题解析：第一年贷款利息=800×0.5×7%=28万元第二年贷款利息=（800+28+1000×0.5）×7%=92.96万元第三年贷款利息=（800+28+1000+92.96+1400×0.5）×7%=183.47万元建设期贷款利息=28+92.96+183.47=304.43万元

67、答案：C本题解析：考核ISO质量管理体系的内涵和构成。而ISO9004则为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。参见教材P18。

68、答案：B本题解析：2022/2021版教材P166本题考查的是分部工程质量验收。电梯工程属于分部工程，分部工程应由总监理工程师组织进行验收。

69、答案：C本题解析：本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。B工作最早开始时间是2天，D工作最早开始时间是0天。

70、答案：D本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是单位工程质量验收。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

71、答案：A本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经总监理工程师批准签发后分发给各单位。参见教材P45。

72、答案：B本题解析：2021/2020版教材P48本题考查的是六时法计算方法。工作M的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值，所以工作M的最迟完成时间等于min［28，33］=28；工作M的总时差为工作M的最迟完成时间减工作M的最早完成时间等于28-（15+7）=6；工作M的自由时差为工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之差的最小值：min［27-22；30-22］=5。

73、答案：D本题解析：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。高处作业吊篮属于危险性较大的分部分项工程范围。故选项D符合题意。

74、答案：A本题解析：教材控制P162。本题考查的是工程施工质量验收不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

75、答案：B本题解析：2022/2021版教材P24本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。关系管理，与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。

76、答案：B本题解析：2022/2021版教材P135～136本题考查的是工程延误的处理。当承包单位的施工进度拖后且又不采取积极措施时，监理工程师可以采取拒绝签署付款凭证的手段制约承包单位。

77、答案：A本题解析：2022/2021版教材P69本题考查的是工程质量统计分析方法。对应于累计频率曲线A类（0%～80%）为主要因素，B类（80%～90%）为次要因素，C类（90%～100%）为一般因素。

78、答案：C本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。参见教材P57。

79、答案：A本题解析：2022/2021版教材P193本题考查的是工程质量事故处理。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。

80、答案：B本题解析：本题考核知识点为价值工程的应用。头脑风暴法是指自由奔放地思考问题，具体地说，就是由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中