木工工程分包协议

木工工程分包协议合同编号：__________木工工程分包协议根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将木工工程分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：乙方负责按照甲方的要求完成木工工程的施工，包括但不限于木结构制作、安装、油漆等工作。1.4工程进度：按照甲方的要求及工程实际情况进行，具体时间表由甲方与乙方协商确定。二、合同价格2.1乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、利润及风险费用等。2.3甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方预付款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.4工程完工并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。三、施工要求3.1乙方应按照甲方的要求及工程图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证施工过程中的人身及财产安全，如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。3.4乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，严格执行施工现场的安全生产管理制度。四、验收及保修4.1工程完工后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的时间、地点参加验收。4.2验收合格的工程，乙方应按照约定的保修期限和保修范围承担保修责任。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金的标准按照乙方因违约所造成的实际损失计算。5.2若乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，直至达到约定标准。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.验收标准4.保修条款5.安全生产管理制度6.乙方报价单7.付款凭证8.整改通知9.法院诉讼通知二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、地点参加验收，或验收不合格。2.乙方未按照甲方的要求及工程图纸、施工方案进行施工。3.乙方未按照约定的工期完成工程。4.乙方施工过程中出现质量问题，拒绝整改或整改后仍不符合要求。5.甲方未按照约定支付预付款、剩余款项。6.甲方未按照约定组织验收。7.任何一方违反国家及地方相关法律法规。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.分包：将合同中的部分工作交由第三方完成的行为。3.验收：对完成的工作进行质量、进度、安全等方面的检查。4.保修：对工程在一定期限内出现的质量问题提供免费维修服务。5.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。6.赔偿金：因违约行为造成的损失的补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如无法解决问题，应提前与甲方沟通，制定合理的延期计划。2.质量问题：乙方应及时整改，确保工程质量。如整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.付款问题：甲方应按照约定时间、金额支付款项。如发生付款延误，甲方应支付逾期付款的违约金。4.法律纠纷：双方应遵守国家法律法规，如发生纠纷，可通过协商解决；协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商与