建设工程扩大劳务协议书(2024版)

编号：__________建设工程扩大劳务协议书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程扩大劳务协议书(2024版)合同目录第一章：总则1.1协议背景1.2协议范围1.3协议双方1.4法律法规1.5术语解释第二章：工程概况2.1工程项目2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度2.5工程质量标准第三章：劳务内容3.1劳务种类3.2劳务要求3.3劳务数量3.4劳务质量3.5劳务时间第四章：劳务报酬4.1报酬构成4.2报酬计算4.3报酬支付4.4报酬调整4.5报酬扣除第五章：劳务人员管理5.1人员选拔5.2人员培训5.3人员配置5.4人员考核5.5人员退出第六章：安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产培训6.4事故处理6.5应急预案第七章：质量管理7.1质量标准7.2质量控制7.3质量检查7.4质量整改7.5质量奖惩第八章：工期管理8.1工期计划8.2工期调整8.3工期延误8.4工期提前8.5工期奖惩第九章：变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序9.5解除后的责任第十章：争议解决10.1争议类型10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5法律途径第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同变更程序11.4合同终止条件11.5合同终止后的责任第十二章：违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿12.4违约解除合同12.5违约与侵权竞合第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权13.3不可抗力13.4合同转让13.5附件第十四章：合同的签署与备案14.1签署程序14.2签署日期14.3备案程序14.4备案日期14.5合同文本合同编号_________第一章：总则1.1协议背景：为完成甲方所委托的_________工程项目，乙方同意提供相应的劳务服务。1.2协议范围：本协议范围包括但不限于_________等劳务内容。1.3协议双方：甲方为_________，乙方为_________。1.4法律法规：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国_________法律法规。1.5术语解释：本协议中下列术语的含义如下：（1）甲方：指_________（2）乙方：指_________（3）工程项目：指_________（4）劳务：指_________（5）劳务报酬：指_________第二章：工程概况2.1工程项目：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程进度：_________2.5工程质量标准：_________第三章：劳务内容3.1劳务种类：_________3.2劳务要求：_________3.3劳务数量：_________3.4劳务质量：_________3.5劳务时间：_________第四章：劳务报酬4.1报酬构成：_________4.2报酬计算：_________4.3报酬支付：_________4.4报酬调整：_________4.5报酬扣除：_________第五章：劳务人员管理5.1人员选拔：_________5.2人员培训：_________5.3人员配置：_________5.4人员考核：_________5.5人员退出：_________第六章：安全生产6.1安全生产责任：_________6.2安全生产措施：_________6.3安全生产培训：_________6.4事故处理：_________6.5应急预案：_________第七章：质量管理7.1质量标准：_________7.2质量控制：_________7.3质量检查：_________7.4质量整改：_________7.5质量奖惩：_________第八章：工期管理8.1工期计划：乙方的劳务作业应按照甲方的工期计划进行，确保工程项目的按期完成。8.2工期调整：如因特殊情况导致工期需要调整，双方应协商一致，并签订补充协议。8.3工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定承担相应的违约责任。8.4工期提前：乙方如能提前完成劳务作业，应按照约定获得相应的奖励。8.5工期奖惩：具体奖惩措施详见附件《工期奖惩办法》。第九章：变更与解除9.1变更条件：如因工程项目需求变更导致劳务内容需要调整，双方应签订变更协议。9.2变更程序：变更协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。9.3解除条件：除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除本协议。9.4解除程序：解除协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。9.5解除后的责任：解除协议后，乙方应按照约定办理相关手续，并承担相应责任。第十章：争议解决10.1争议类型：本协议履行过程中发生的争议。10.2协商解决：通过友好协商解决。10.3调解解决：协商不成的，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。10.4仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。10.5法律途径：如仲裁不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间：本协议自签字盖章之日起生效。11.3合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。11.4合同终止条件：本协议在履行完毕或者双方协商一致解除后终止。11.5合同终止后的责任：终止后，乙方应按照约定办理相关手续，并承担相应责任。第十二章：违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按约定履行劳务义务、未按约定支付劳务报酬等。12.2违约责任：违约方应承担守约方的损失赔偿责任。12.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式详见附件《违约赔偿办法》。12.4违约解除合同：违约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。12.5违约与侵权竞合：如违约行为构成侵权，违约方应承担相应的侵权责任。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权：双方同意，本协议涉及的知识产权归属_________所有。13.3不可抗力：因不可抗力导致本协议无法履行，双方应协商解决。13.4合同转让：未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方。13.5附件：本协议附件包括但不限于《工期奖惩办法》、《违约赔偿办法》等。第十四章：合同的签署与备案14.1签署程序：本协议经双方代表签字盖章后生效。14.2签署日期：本协议签署日期为_________年_________月_________日。14.3备案程序：本协议签署后，双方应按照法律规定进行备案。14.4备案日期：本协议备案日期为_________年_________月_________日。14.5合同文本：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：_______________________乙方签字：_______________________签订日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令：乙方应严格按照甲方的指令和要求进行劳务作业，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。1.2甲方监督：甲方有权对乙方的劳务作业进行监督和检查，以确保乙方的作业符合甲方的要求。1.3甲方变更：甲方有权根据工程实际情况对劳务内容进行变更，乙方应予以配合并按照新的要求进行作业。1.4甲方解除：在乙方严重违约或出现不可抗力情况下，甲方有权解除本协议。1.5甲方赔偿：如因乙方原因导致甲方损失，甲方有权要求乙方进行赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方资质：乙方应具备相应的资质和能力进行劳务作业，并提供相关证明材料。2.2乙方人员：乙方应保证提供的人员具备相应的技能和经验，并确保其遵守甲方的工作规定。2.3乙方质量：乙方应保证劳务作业的质量，如出现质量问题，乙方应承担修复责任。2.4乙方进度：乙方应按照约定的工期计划完成劳务作业，如出现延误，乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方保密：乙方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介：本协议的签订和履行过程中，如有第三方中介参与，中介方应遵守相关法律法规，并承担相应的法律责任。3.2第三方中介费用：中介方应明确收取的费用项目，并按照约定向甲方和乙方支付。3.3第三方中介责任：中介方应对甲乙双方的合法权益予以保护，如因中介方原因导致甲乙双方损失，中介方应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介解除：在甲乙双方同意的情况下，中介方有权解除本协议。3.5第三方中介保密：中介方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.《工期奖惩办法》2.《违约赔偿办法》3.乙方资质证明文件4.乙方人员名单及资质证明5.工程质量标准说明6.安全生产措施详细说明7.第三方中介服务协议8.中介费用支付凭证9.保密协议10.知识产权声明11.不可抗力事件证明文件12.合同变更协议13.合同解除协议14.争议解决机构名录二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成劳务作业，认定为违约行为。2.乙方提供的劳务质量不符合约定标准，认定为违约行为。3.乙方未经甲方同意，将本协议信息披露给第三方，认定为违约行为。4.甲方未按约定时间支付劳务报酬，认定为违约行为。5.甲方未按约定提供工作条件，认定为违约行为。6.第三方中介未按约定提供服务，导致甲方或乙方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.工期奖惩办法：指根据工程进度和质量，对乙方进行奖励或惩罚的详细规定。2.违约赔偿办法：指当一方违约时，应承担的赔偿责任和计算方式的详细规定。3.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.知识产权：指合同双方在协议过程中产生的专利权、著作权、商标权等。5.保密协议：指双方对协议内容和签订过程予以保密的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，双方应积极沟通，协商调整工期计划，并签订补充协议。2.遇到劳务质量问题，甲方应立即提出，乙方应尽快整改，必要时双方可协商更换人员或重新施工。3.遇到支付报酬问题