2024景观假山工程施工合同

2024景观假山工程施工合同合同编号：__________一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，按照甲方的设计方案和施工图纸，完成假山的施工。1.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程的施工。1.3乙方应提供与工程相关的所有施工材料、设备及劳动力。二、合同价格2.1乙方向甲方提供的工程施工服务价格为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程的施工。2.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价格的____%。2.3甲方应在乙方完成工程的施工并经甲方验收合格后，向乙方支付合同价格的剩余____%。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工。3.2乙方应保证工程施工的质量，确保假山工程的稳定、安全。3.3乙方应按照甲方的要求，对工程施工现场进行管理，确保施工现场的整洁、安全。3.4甲方应按照约定的时间，向乙方支付合同价款。3.5甲方应协助乙方完成工程施工所需的有关手续。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除合同，均应以书面形式通知对方，经双方协商一致后签署书面协议。4.2合同的变更或解除，不影响乙方按照合同约定已经完成工程的施工的价款。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：

1.工程施工设计方案

2.施工图纸

3.施工材料、设备清单

4.施工劳动力安排表

5.工程验收标准和方法

6.违约金计算公式

7.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程施工，认定为违约。

2.乙方工程施工质量不符合约定，导致假山工程不稳定、不安全，认定为违约。

3.乙方未按照约定管理施工现场，导致施工现场不整洁、不安全，认定为违约。

4.甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款，认定为违约。

5.甲方未协助乙方完成工程施工所需的手续，认定为违约。三、法律名词及解释：

1.假山工程：指按照设计方案和施工图纸，利用自然山石等材料，在地面或建筑物上构建的具有观赏性和艺术性的山石景观。

2.工程施工：指乙方根据甲方的要求，按照甲方的设计方案和施工图纸，完成假山的施工活动。

3.合同价格：指乙方向甲方提供的工程施工服务价格，包括材料费、人工费、设备费等。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。

5.验收合格：指甲方对乙方完成工程施工的假山工程进行验收，认为工程质量、安全、美观等方面均达到约定标准，予以认可。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程施工进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的施工进度，乙方加大施工力度，甲方提供必要的配合和支持。

2.工程施工质量问题：

解决办法：乙方立即整改，甲方指派专业人员进行监督，直至达到约定质量标准。

3.甲方支付价款延迟：

解决办法：甲方按时支付合同价款，逾期支付的，应支付违约金。

4.施工现场管理混乱：

解决办法：乙方加强施工现场管理，确保施工现场的整洁、安全。

5.合同争议解决：

解决办法：双方友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.房地产开发商在进行住宅小区景观建设时，需要假山工程施工。

2.公园、园林等公共场所需要增加假山景观，以提高观赏性和艺术性。

3.企事