停车场建设工程施工合同

停车场建设工程施工合同2024年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程内容1.1本工程包括但不限于停车场土建工程、水电安装工程、智能化系统安装工程、路面铺设工程、绿化工程等。1.2乙方应按照本合同约定的施工标准和质量要求，完成工程的施工。二、工程进度与工期2.1乙方向甲方承诺，本工程应在合同签订后的____个月内完成，具体施工进度按照双方约定的施工计划执行。2.2乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度不受影响。2.3如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量与标准3.1乙方应按照国家和行业标准以及本合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量。3.2甲方有权对工程施工过程进行监督检查，要求乙方按期提交工程进度报告及工程质量检测报告。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到约定标准。四、工程费用与支付4.1乙方向甲方承诺，本工程的施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程款。4.3乙方应向甲方提供正式的发票，按照国家税收政策缴纳税费。五、安全生产与环保5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家环保法律法规和甲方要求，确保施工过程中的环境保护。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。6.2甲方未按照约定支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更（1）甲方应承担因变更导致的乙方直接经济损失；（2）工期延误的，甲方应按乙方实际停工天数支付违约金，违约金为合同金额的____%；1.2甲方监督甲方有权指派代表对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程质量和进度符合本合同约定。乙方应积极配合甲方的监督检查，提供必要的工作条件和便利。甲方代表在施工现场的言行，应遵守国家法律法规和乙方的工作纪律。1.3甲方协助甲方应负责办理工程所需的各种审批、验收手续，并承担相关费用。甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方提供工程所需的各种批准文件和设计图纸。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术保密乙方应对本合同约定的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。保密期限自本合同签订之日起算，至工程验收合格之日止。2.2乙方质量承诺乙方承诺本工程的质量应达到____等相应标准，并承担因质量问题导致的损失。如工程验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至达到约定标准。2.3乙方进度保证乙方应严格按照本合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的____%。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责如本合同履行过程中涉及第三方中介，中介方应严格按照国家法律法规和双方约定，履行中介职责。中介方的行为，应保证公平、公正、公开，不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方中介费用中介方产生的费用，由____方承担。如因中介方原因导致工程进度延误或质量问题，中介方应承担相应责任。3.3第三方中介解除甲乙双方任何一方均有权在中介服务期限内，提前____个工作日通知对方及中介方解除中介服务。解除中介服务后，中介方应在____个工作日内完成相关手续，确保工程顺利进行。本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同有冲突，以本附件为准。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程预算书和结算书3.施工组织设计和施工方案4.安全生产和环保措施方案5.工程质量检测报告6.工程进度报告7.付款凭证和收款凭证8.变更协议和补充协议9.验收报告和竣工证书10.保修合同和相关保修资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按照约定时间完成工程，认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约行为。5.甲方未按照约定支付工程款，认定为违约行为。6.乙方未按照约定保护甲方技术秘密和商业秘密，认定为违约行为。7.中介方未按照约定履行中介职责，认定为违约行为。8.中介方未按照约定承担费用，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托工程的一方。2.乙方：指合同中的受托方，负责实施工程的一方。3.工程：指合同中约定的建设项目。4.施工：指合同中约定的工程实施过程。5.工期：指合同中约定的工程完成时间。6.工程质量：指合同中约定的工程质量标准。7.工程款：指合同中约定的支付给乙方的费用。8.违约金：指合同中约定的违约行为所需支付的赔偿金。9.中介方：指合同中约定的第三方服务机构。10.技术秘密：指合同中约定的技术信息和商业秘密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应按照约定时间完成工程，如发生延误，应支付违约金。2.工程质量问题：乙方应保证工程质量符合约定标准，如出现质量问题，应负责整改。3.工程变更：甲方如需变更工程内容，应与乙方协商并承担额外费用和工期延误。4.付款争议：甲方应按照约定时间支付工程款，如发生争议，可协商解决或依法解决。5.技术秘密和商业秘密泄露：乙方应保护甲方的技术秘密和商业秘密，如发生泄露，应承担违约责任。五、所有应用场景：1.停车场建设项目的施工合同。2.甲方为停车场建设项目的所有权人。3.乙方为具