2024本建设工程施工合同

2024本建设工程施工合同合同编号：__________1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________5.电子邮箱：__________1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________5.电子邮箱：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，保证工程的顺利进行，特订立本合同，以共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：__________第二条工程地点：__________第三条工程规模：__________第四条工程内容：__________第五条工程质量标准：__________第二章合同价格第六条合同总价：__________元（大写：__________元整）。第七条合同价款支付方式：__________1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；2.进度款：工程进度达到____%后，甲方支付乙方已完工程价款的____%；3.竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照本合同约定的计价方式进行竣工结算。第三章工程期限第八条工程开工日期：__________年__________月__________日。第九条工程竣工日期：__________年__________月__________日。第四章施工质量与验收第十条乙方应当按照设计和规范要求进行施工，保证工程质量。第十一条工程验收分为初步验收和竣工验收。1.初步验收：工程完成后，乙方组织自检，并向甲方报告，甲方进行初步验收；2.竣工验收：初步验收合格后，乙方按照合同约定的时间向甲方提交竣工资料，甲方组织竣工验收。第十二条竣工验收不合格的，乙方应当负责整改，直至达到验收标准。第五章合同的变更和解除第十三条合同变更：1.变更条件：合同执行过程中，由于客观原因需要变更合同内容的，甲乙双方可以协商一致进行变更；2.变更程序：变更事项应当书面确认，并作为本合同的附件。第十四条合同解除：1.解除条件：合同执行过程中，发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，甲乙双方可以协商一致解除合同；2.解除程序：解除事项应当书面确认，并作为本合同的附件。第六章违约责任第十五条乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，应当支付甲方违约金，违约金计算方式为：__________。第十六条甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：__________。第七章争议解决第十七条双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八章其他约定第十八条保密条款：甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应当予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十九条通知：甲乙双方应当及时互相通知本合同履行过程中发生的涉及对方利益的重要事项。第二十条法律适用和争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签名）：__________法定代表人（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.材料及设备清单5.工程量清单6.工程质量标准及验收规范7.施工组织设计8.安全生产措施9.合同变更协议10.合同解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。3.甲乙双方未按照约定履行保密义务的，视为违约。4.甲乙双方未按照约定履行通知义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工程：指合同中约定的建设项目的全部或部分工程。4.合同总价：指合同中约定的工程的总价款。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，按实际延误天数计算违约金，乙方需承担相应责任。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责整改，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。4.合同变更或解除：解决办法：书面确认变更或解除事项，并作为合同附件。5.保密及信息披露：解决办法：违反保密义务的，违约方需承担相应