2024小型建设工程施工合同正规范本

2024小型建设工程施工合同正规范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条工程概况1.1本项目的工程名称：_______1.2本项目的工程地点：_______1.3本项目的工程内容：_______1.4本项目的工程规模：_______1.5本项目的工程预算：_______第二条合同价格2.1双方确认，本项目的合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。2.2合同总价为本项目的最终成交价格，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。第三条工程进度与工期3.1双方确认，本项目的工期为_______天，自合同签订之日起计算。3.2承包方应按照约定的工程进度计划完成施工任务，如有特殊情况需调整进度，应提前向委托方申请，经委托方同意后方可调整。3.3承包方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.5%×逾期天数。第四条材料与设备4.1承包方应按照委托方的要求及合同约定的标准提供施工材料和设备，并保证材料和设备的质量。4.2委托方应负责采购特殊材料和设备，并在合同约定的时间内交付给承包方。4.3双方应共同对材料和设备进行验收，验收不合格的，承包方应在委托方指定的时间内更换或修复。第五条施工质量5.1承包方应按照委托方的要求及国家相关法律法规、施工规范和标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，承包方应按照约定的保修期限和保修范围对工程进行保修。5.3工程质量问题导致的安全事故，由承包方承担全部责任。第六条合同的变更和解除6.1任何一方要求变更或解除合同时，应提前_______天通知对方，并说明变更或解除的理由。6.2双方应就变更或解除合同的事宜进行协商，达成一致后，可签订补充协议。6.3如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。7.2违约金的计算方式为：违约金=合同总价×0.5%×违约天数。7.3违约方还应承担因违约所产生的其他损失和费用。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________年________月________日乙方（承包方）：________年________月________日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细

3.施工进度计划

4.材料和设备清单

5.工程质量标准

6.保修条款

7.违约金计算公式

8.诉讼管辖法院证明

9.施工许可证

10.其他双方认为需要附加的文件二、违约行为及认定：

1.承包方未按照约定的工程进度完成施工任务，视为违约。

2.承包方使用不符合合同约定的材料和设备，视为违约。

3.承包方工程质量不符合约定或国家相关标准，视为违约。

4.委托方未按约定时间交付特殊材料和设备，视为违约。

5.双方未按约定时间履行合同义务，视为违约。

6.双方未经协商擅自变更或解除合同，视为违约。

7.不可抗力因素导致合同无法履行，不视为违约。三、法律名词及解释：

1.委托方：指具有小型建设工程项目所有权或管理权的一方。

2.承包方：指承担小型建设工程项目施工任务的一方。

3.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成施工的程度。

4.工期：指完成工程所需的时间。

5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

6.保修期限：指工程验收合格后，承包方对工程进行保修的时间期限。

7.保修范围：指承包方在保修期限内应承担保修责任的工程部位和项目。

8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整进度计划，必要时签订进度调整协议。

2.材料和设备质量问题：

解决办法：及时更换或修复不合格的材料和设备，并追究供应商责任。

3.工程质量问题：

解决办法：承包方负责修复，委托方有权要求承包方支付违约金。

4.合同变更或解除：

解决办法：双方协商一致，签订补充协议。

5.争议解决：

解决办法：友好协商解决，协商不成时向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有