一级造价工程师《造价管理》呼图壁县2024年考前冲刺试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》呼图壁县2024年考前冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)承包企业项目成本考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核，下列属于项目经理部可控责任考核指标的是（）。A.项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本B.项目设计成本降低额=项目设计成本降低额／项目设计合同成本×100%C.目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本-工程竣工结算总成本D.施工责任目标成本实际降低额=项目施工合同成本-工程竣工结算总成本第2题：单选题(本题1分)按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按（）绘制的两条S曲线组成。A.最早开始时间（ES）开始和最早完成时间（EF）完成B.最早开始时间（ES）开始和最迟开始时间（LS）完成C.最迟开始时间（LS）开始和最早完成时间（EF）完成D.最迟开始时间（LS）开始和最迟完成时间（LF）完成第3题：单选题(本题1分)工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划第4题：单选题(本题1分)关于偏差分析方法，下列说法中正确的是（）。A.横道图法简单直观，反应的信息量大B.时标网络图法可以分析进度偏差和费用偏差，而且可以反映累计偏差和局部偏差C.表格法是偏差分析最常用方法，信息量大，但不能用计算机处理D.曲线法只能分析费用偏差，不能分析进度偏差第5题：单选题(本题1分)下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表第6题：单选题(本题1分)下列关于ENR造价指数说法错误的是（）。A.ENR造价指数是一个加权总指数B.ENR造价指数由构件钢材、波特兰水泥和普通劳动力3种个体指数组成C.ENR造价指数共编制两种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数D.ENR指数资料来源于20个美国城市和2个加拿大城市第7题：单选题(本题1分)下列建筑设计单位的做法，正确的是（）。A.拒绝建设单位提出的违反相关规定降低工程质量的要求B.按照建设单位要求在设计文件中指定设备供应商C.不予理睬发现的施工单位擅自修改工程设计进行施工的行为D.在设计文件中对选用的建筑材料和设备只注明了规格，未注明技术性能第8题：单选题(本题1分)设备采购合同价为30万元，双方约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元，同时约定定金7万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.12B.13C.14D.16第9题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼第10题：单选题(本题1分)关于投资方案经济效果评价的说法正确的是（）。A.偿债能力分析用于测算投资方案偿还借款的能力B.同一投资方案可以不进行不确定评价C.静态评价方法适用于对长期投资项目进行评价D.财务生存能力分析用于判断投资方案能否盈利第11题：单选题(本题1分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用第12题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期截止日应当为（）。A.投标截止时间B.投标截止日后20天C.投标有效期截止日D.与中标人订立合同之日第13题：单选题(本题1分)建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60第14题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》GB50300-2013，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.土建工程D.工业管道工程第15题：单选题(本题1分)在工程索赔过程中，工期索赔是指由于（）的原因导致施工进度拖延，而要求批准延长合同工期的索赔。A.非施工承包单位B.施工承包单位C.不可抗力D.施工单位项目经理第16题：单选题(本题1分)某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8%；发行500万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.12．88%B.12．38%C.12．79%D.12．98%第17题：单选题(本题1分)项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金第18题：单选题(本题1分)地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%第19题：单选题(本题1分)与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（）。A.贷款人有完全追索权B.风险种类多C.对投资人资信要求高D.融资成本低第20题：单选题(本题1分)根据价格法的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.资源稀缺的少数商品D.与人民生活关系重大的极少数商品第21题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第22题：单选题(本题1分)生产性建设项目总投资由（）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资第23题：单选题(本题1分)下列对于构思工程项目系统框架叙述不正确的是（）。A.首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位B.工程项目必须通过定位策划作出粗略定位C.工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质D.工程项目定位是决定工程项目的规格和档次第24题：单选题(本题1分)生产性建设项目总投资由（）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资第25题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工进度计划中，施工过程数目n=4,施工段数目m=3，流水节拍t=5天。施工过程Ⅱ可以提前插入2天开始。该流水施工进度计划的工期是（）天。A.30B.26C.28D.32第26题：单选题(本题1分)对选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗第27题：单选题(本题1分)下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是（）。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应当再承担赔偿责任D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金第28题：单选题(本题1分)某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据如下表所示（单位万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（）。A.营业收入.经营成本和建设投资B.营业收入.建设投资和经营成本C.建设投资.经营成本和营业收入D.经营成本.营业收入和建设投资第29题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（）。A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP第30题：单选题(本题1分)如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择（）。A.总价合同B.单价合同C.百分比酬金合同D.固定酬金合同第31题：单选题(本题1分)建设工程项目采用Partnering模式的特点是（）。A.Partnering协议是施工合同文件的组成部分B.Partnering模式强调资源共享和风险共担C.Partnering模式不可以独立于其他模式而存在D.Partnering模式不需要突破传统的组织界限第32题：单选题(本题1分)在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是（）。A.经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C.经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量D.经济分析和财务分析均采用影子价格计量第33题：单选题(本题1分)建设工程造价从业主和市场交易的角度可分别理解为（）。A.建设工程固定资产投资和建设工程总费用B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资第34题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%第35题：单选题(本题1分)进行风险承担支出测算时，当各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以采用的测算方法是（）。A.比例法B.情景分析法C.概率法D.专家打分发第36题：单选题(本题1分)关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府第37题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第38题：单选题(本题1分)撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。A.1B.2C.3D.5第39题：单选题(本题1分)下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率第40题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60第41题：单选题(本题1分)应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（）。A.数据分组不当或组距确定不当B.少量材料不合格C.短时间内工人操作不熟练D.数据分类不当第42题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失第43题：单选题(本题1分)进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（）。A.技术经济分析法B.工期成本分析法C.全寿命周期成本分析法D.价值指数分析法第44题：单选题(本题1分)发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和（）。A.企业投资项目B.国外投资项目C.私人投资项目D.国际投资项目第45题：单选题(本题1分)限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，其目标管理的总结阶段是（）。A.目标制定B.目标分解C.目标推进D.成果评价第46题：单选题(本题1分)按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按（）绘制的两条S曲线组成。A.最早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成B.最早开始时间(ES)开始和最迟开始时间(LS)开始C.最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成D.最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(LF)完成第47题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可间接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5～2倍计算第48题：单选题(本题1分)功能价值V＜1的原因是（）。A.分配的成本较低B.成本偏高，导致存在过剩功能C.功能重要，但成本较低D.成本偏低，存在不必要功能第49题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第50题：单选题(本题1分)建设工程项目后评价采用的基本方法（）。A.对比分析法B.效应判断法C.影响评价法D.效果梳理法第51题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则动态投资为（）万元。A.60B.120C.2170D.2290第52题：单选题(本题1分)在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。A.分别为4和0B.均为3C.分别为3和2D.均为2第53题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来随时了解生产过程中质量变化情况的方法是（）。A.控制图法B.排列图法C.直方图法D.鱼刺图法第54题：单选题(本题1分)批准的投资估算为5000万元，总概算超过（）万元时，需要进行技术经济论证，重新上报审批。A.5000B.5500C.6000D.6500第55题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的第56题：单选题(本题1分)为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（）。A.将顺序进行的工作改为平行作业B.重新划分施工段组织流水施工C.采取措施压缩关键工作持续时间D.将顺序进行的工作改为搭接作业第57题：单选题(本题1分)某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）A.F1B.F2C.F3D.F4第58题：单选题(本题1分)因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为第59题：单选题(本题1分)符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前（）天向勘察人发出开始勘察通知。A.3B.5C.7D.10第60题：单选题(本题1分)在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中由关键工作组成C.双代号网络计划中由关键节点组成D.双代号网络计划中无虚箭线第61题：多选题(本题2分)下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，正确的有（）。A.资产负债率是指投资方案各期初负债总额与资产总额的比率B.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度C.偿债备付率反映可用于还本付息的资金保障程度D.利息备付率和偿债备付率均应大于2E.利息备付率和偿债备付率均应分年计算第62题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成第63题：多选题(本题2分)某房地产开发企业2006年建造了一幢办公用房，2007年用该办公用房换进了一幢总价更高的商业用房，并办理了相关手续。同年，企业将换进的商业用房出租并获得收益。则该房地产开发企业2007年所需缴纳的税种有（）。A.资源税B.消费税C.城镇土地使用税D.房产税E.契税第64题：多选题(本题2分)价值工程中，属于创新阶段工作的有（）。A.功能评价B.方案评价C.提案编写D.成果评价E.方案创造第65题：多选题(本题2分)项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权第66题：多选题(本题2分)投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.假冒法定代表人签名，递交假委托书第67题：多选题(本题2分)根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应加盖有（）的执业印章。A.企业名称B.资质等级C.资质证书编号D.营业执照编号E.备案编号第68题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.控制图法B.因果分析法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.直方图法第69题：多选题(本题2分)建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是，（）。A.必需报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成第70题：多选题(本题2分)建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.各专业工作队在施工段上能够连续作业B.相邻施工过程的流水步距均相等C.不同施工过程的流水节拍成倍数关系D.施工段之间可能有空闲时间E.专业工作队数大于施工过程数第71题：多选题(本题2分)施工成本管理中成本核算的方法包括（）。A.同步核算法B.表格核算法C.会计核算法D.价值工程法E.技术进步法第72题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析中，常用的寿命周期成本评价方法有（）。A.动态比率法B.费用效率法C.固定效率法D.连环置换法E.权衡分析法第73题：多选题(本题2分)下列关于异步距异节奏流水施工的特点的说法，正确的是（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等C.不同施工过程之间的流水节拍均相等D.专业工作队数目大于施工过程数E.施工段之间可能有空闲时间第74题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，政府采购可采用的方式有（）。A.单一来源采购B.公开招标C.邀请招标D.议标E.直接采购第75题：多选题(本题2分)下列科目中，属于流动资产的有（）。A.库存现金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款第76题：多选题(本题2分)工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始接节点和完成节点均为关键节点。第77题：多选题(本题2分)下列关于关键工作的说明中，正确的有（）。A.总时差为0的工作是关键工作B.双代号网络图中，两端节点为关键节点的工作是关键工作C.持续时间最长的工作是关键工作D.关键工作的实际进度提前或拖后，均会对总工期产生影响E.关键线路上的工作称为关键工作第78题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的权利包括（）。A.确定工程计价方法B.使用注册造价工程师名称C.制定执业活动成果的质量标准D.审批工程价款支付额度E.保管和使用本人的执业印章第79题：多选题(本题2分)价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。A.环比评分法B.替代评分法C.强制评分法D.逻辑评分法E.循环评分法第80题：多选题(本题2分)下列选项中属于影响项目效益的建设风险因素的有（）。A.设备选型与数量B.土地征用和拆迁安置费C.人工、材料价格、机械使用费及取费标准D.工期延长E.劳动力工资

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P352知识点：施工成本管理。项目经理部可控责任成本考核指标有：1）项目经理责任目标总成本降低额和降低率；2）施工责任目标成本实际降低额和降低率；3）施工计划成本实际降低额和降低率。2、【正确答案】：B【试题解析】：按规定的时间绘制资金使用与施工进度的S曲线。每一条S曲线都对应某一特定的工程进度计划。由于在工程网络进度计划的非关键线路中存在许多有时差的工作，因此，S曲线（投资计划值曲线）必然包括在由全部工作均按最早开始时间（ES）开始和全部工作均按最迟开始时间（LS）开始的曲线所组成的“香蕉图”内3、【正确答案】：A【试题解析】：教材P83-88工程项目建设总进度计划：表格部分。包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。4、【正确答案】：B【试题解析】：横道图法具有简单直观的优点，便于掌握工程费用的全貌。但这种方法反映的信息量少，因而其应用具有一定的局限性，A项错误；表格法是一种进行偏差分析的最常用方法。应用表格法进行偏差分析具有如下优点：灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格；信息量大，可反映偏差分析所需的资料，从而有利于工程造价管理人员及时采取针对措施，加强控制；表格处理可借助于电子计算机，从而节约大量人力，并提高数据处理速度，C项错误；曲线法是用费用累计曲线（S曲线）来分析费用偏差和进度偏差的一种方法，D项错误。5、【正确答案】：C【试题解析】：投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。6、【正确答案】：B【试题解析】：ENR是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力四种个体指数组成。7、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P23本题考查的是建筑法。建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或建筑施工单位违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工单位应当拒绝建设单位的此类要求。设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。8、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查违约责任的承担。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P32知识点：招标投标法。必须招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。10、【正确答案】：A【试题解析】：此题考核经济效果评价的内容投资方案经济效果评价主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析和抗风险能力评价。财务生存能力用于判断投资方案能否持续运行。D错误对同一投资方案必须同时进行确定性评价和不确定性评价。B错误静态评价方法适用于方案的初步评价或对短期投资项目进行评价。C错误偿债能力分析。分析和测算投资方案偿还借款的能力。A正确11、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P316-331为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。承包商在每个月末报送工程进度款支付报表时，（咨询）工程师有权要求其出示以前已按指定分包合同给指定分包商付款的证明。如果承包商没有合法理由而扣押指定分包商上个月应得工程款，业主有权按（咨询）工程师出具的证明从本月应得款中扣除相应金额直接付给指定分包商。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P37投标保证金有效期应当与投标有效期一致。13、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P58知识点：工程项目的组成和分类。钢筋工程属于分项工程，电气工程属于分部工程，土建工程、工业管道工程属于单位工程。15、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。由于非施工承包单位的原因导致施工进度拖延，要求批准延长合同工期的索赔，称为工期索赔。16、【正确答案】：A【试题解析】：普通股资金成本率=1.5/（50x（1-8%））+10%=13.26%优先股资金成本率=500x12%/（500x（1-4%））=12.5%普通股和优先股占比都为：500/1000=0.5加权平均资金成本率=0.5x13.26%+0.5x12.5%=12.88%17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227知识点：项目资本金制度。项目资本金是指项目总投资中由投资者认缴的出资额。18、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P246本题考查的是项目融资的特点和程序。与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。20、【正确答案】：B【试题解析】：政府定价的商品包括:21、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。23、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字搂，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。24、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110-115T=（4+3-1）×5-2=28天。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P202本题考查的是价值工程的基本原理和工程程序。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。27、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。28、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是敏感性分析。对于相同的变化幅度，如果使得净现值的变化量的绝对值越大，则表示越敏感。以变动+10%为例：建设投资使得净现值的变动为：807.94-861.44=-53.5营业收入使得净现值的变动为：1019.80-861.44=158.36经营成本使得净现值的变动为：847.47-861.44=-13.97所以敏感度从高到低依次为：营业收入、建设投资和经营成本。29、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P253TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的。30、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P316工程项目的设计深度是选择合同类型的重要因素。如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同；如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同；如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。31、【正确答案】：C【试题解析】：Partnering模式的主要特征有(1)出于自愿；(2)高层管理的参与；(3)Partnering协议不是法律意义上的合同，在工程合同签订后，工程建设参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议，该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务；(4)信息的开放性，Partnering模式强调资源共享。Partnering模式不是一种独立存在的模弍，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM模式。见教材第四章第二节P202。【考核要点】Partnering模式的主要特征。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P289财务分析和经济分析中衡量费用和效益的价格尺度不同。项目财务分析关注的是项目的实际货币效果，它根据预测的市场交易价格去计量项目投入和产出物的价值，而项目国民评价关注的是对国民经济的贡献，采用体现资源合理有效配置的影子价格去计量项目投入和产出物的价值。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P1知识点：工程造价的含义。建设工程造价从业主角度可以理解为全部固定资产投资费用，从市场交易的角度可以理解为建设工程总费用或建筑安装工程费用。34、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P283本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。35、【正确答案】：A【试题解析】：风险承担支出应充分考虑各类风险出现的概率和带来的支出责任，可采用比例法、情景分析法及概率法进行测算。其中，比例法适用于在各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以按照项目的全部建设成本和一定时期内的运营成本的一定比例确定风险承担支出。36、【正确答案】：D【试题解析】：BT项目中，政府始终拥有所有权，投资者仅获得项目的建设权，而项目的经营权亦属于政府，BT融资形式适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营的项目。对银行和承包商而言，BT项目的风险可能比基本的BOT项目大。37、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185知识点：经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。38、【正确答案】：A【试题解析】：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。39、【正确答案】：A【试题解析】：企业的项目成本考核指标：项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%40、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程造价咨询管理。工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P104本题考查的是工程项目目标控制的主要方法。折齿形分布，这多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致。42、【正确答案】：A【试题解析】：发包人的安全责任规定中，发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。选项BCD没有给出是双方中哪一方的原因，所以难以确定是哪一方的责任。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P307设计方案评价与优化通常采用技术经济分析法，即将技术与经济相结合，按照建设工程经济效果，针对不同的设计方案，分析其技术经济指标，从中选出经济效果最优的方案。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P16知识点：发达国家和地区的造价工程管理。发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和私人投资项目。45、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是限额设计。限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，可分为目标制定、目标分解、目标推进和成果评价四个阶段。成果评价是目标管理的总结阶段。46、【正确答案】：B【试题解析】：由于在工程网络计划中，工作的开始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工作的最早开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条S曲线（ES曲线）；而如果按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，又可得到一条S曲线（LS曲线），两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析。在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本，这就使得它们比经济成本更难以计量。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P214本题考查的是功能评价。V＜1即功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。这时，一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致实现功能的成本大于功能的现实需要。这两种情况都应列入功能改进的范围，并且以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。49、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P66项目后评价的基本方法是对比法。51、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。动态投资包含静态投资外，还包括涨价预备费，建设期贷款利息。所以上述给出的数据均属于动态投资范围。参见教材P3。52、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算方法。总时差为：18-15=3；自由时差：min{24-7-15；26-7-15}=2。53、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P98-105采用动态分析方法，可以随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图法就是一种典型的动态分析方法。54、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P311本题考查的是概预算文件审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。即5000×（1+10%）=5500（万元）。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P324发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。选项A，发包人承担由此导致费用增加和（或）工期延误。选项B，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。选项D，发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。这里仅进行更换，不能进行利润的索赔。56、【正确答案】：C【试题解析】：选项A.B.D错误，当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。57、【正确答案】：D【试题解析】：F4成本改善期望值最大，所以应优先改进。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P219本题考查的是工程寿命周期成本及构成。如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。59、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程勘察设计合同管理。符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。60、【正确答案】：A【试题解析】：在双代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作首尾相连，位于该通路上各项工作的持续时间总和最大，这条通路就是关键线路。在关键线路上可能有虚工作存在。关键线路上的节点成为关键节点，关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。因此，关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路；单代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路；双代号时标网络计划中，凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。见教材第四章第五节P237、P242、P244c【考核要点】关键线路的确定。61、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资产负债率是指投资方案各期末负债总额与资产总额的比率，故排除选项A。利息备付率从付息资金来源的充裕性角度反映投资方案偿付债务利息的保障程度，故选项B正确。偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。故选项C正确。利息备付率应大于1，并结合债权人的要求确定，故排除选项D。偿债备付率应分年计算；偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高。偿债备付率大于1。62、【正确答案】：ABCD【试题解析】：按照教材，工程变更包括以下五个方面：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。63、【正确答案】：CDE【试题解析】：城镇土地使用税的纳税义务人，是指在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人。房产税的纳税对象为房产。房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。契税的纳税义务人是境内转移土地、房屋权属承受的单位和个人。房屋交换按价格差额缴纳契税。而资源税为了促进合理开发利用资源，调节资源级差收入而对资源产品征收的各个税种的统称。消费税是在对货物普遍征收增值税的基础上，选择少数消费品再征收的一个税种。该企业的行为