公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷1（共637题）

公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷1（共5套）（共637题）公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷第1套一、单项选择题(本题共23题，每题1.0分，共23分。)1、大型基础设施项目，施工合同估算价在()以上必须进行招标。A、200万元B、100万元C、50万元D、3000万元标准答案：A知识点解析：依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，要求各类项目的建设活动达到下列条件之一者，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。(4)单项合同估算价低于上述标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购。2、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是()的体现。A、公开原则B、公平原则C、公正原则D、诚实信用原则标准答案：B知识点解析：公平原则的基本要求就是反对歧视和特权，要求包括：招标人给所有参与竞争的投标人享有同样的机会，得到同样的待遇；在进行资格审查时，所有的投标人都适用同样的标准；应向所有的投标人提供同样的信息等。3、招标代理机构是依法设立的，从事招标代理业务并提供相关服务的()。A、工程咨询公司B、建设行政主管部门的派出机构C、社会中介组织D、建设工程监理企业标准答案：C知识点解析：《招标投标法》规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。4、根据招标投标活动的公开原则，()等信息应当公开。A、投标人名单B、标底C、评标委员会成员D、评标的标准标准答案：D知识点解析：按照有关规定，投标人名单和标底在开标前是保密的，评标委员会成员在中标结果确定前是保密的。评标标准和方法在招标文件有明确的规定，是公开的。5、根据相关法律法规的规定，发售招标文件后，招标人应当()。A、对潜在投标人进行资格审查B、办理招标备案手续C、接受投标书D、组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑标准答案：D知识点解析：按照招标程序，发售招标文件后，招标人应当组织投标人踏勘现场、召开标前会议，之后才接受投标文件。资格审查或在发售招标文件之前进行(即资格预审)或在开标之后进行(即资格后审)。招标备案在发售招标文件之前进行。6、共同投标协议属于()。A、招标文件B、投标文件C、合同文件D、承包合同标准答案：C知识点解析：共同投标协议是联合体各成员单位之间为组建联合体而签订的合同文件。7、联合体中标的，()与招标人签订合同。A、联合体B、联合体各方共同C、联合体主办人D、联合体中资质较高的一方标准答案：B知识点解析：按有关规定，联合体中标的，联合体各方共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。8、借用其他企业的资质证书参加投标，属于()，是法律所禁止的。A、投标人之间串通投标B、投标人与招标人之间串通投标C、投标人以行贿手段谋取中标D、投标人以非法手段骗取中标E、投标人以他人名义投标标准答案：E知识点解析：按有关规定，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。9、开标应当由()主持。A、招标人B、投标人代表C、招标办D、公证机构标准答案：A知识点解析：《招标投标法》规定，开标由招标入主持，邀请所有投标人参加。10、开标时间应当在()中确定。A、资格预审文件B、投标邀请书C、招标文件D、投标文件标准答案：C知识点解析：开标时间应当在招标文件中确定。11、开标应当在招标文件确定的()时间公开进行。A、提交投标书的同一B、提交投标文件截止时间的同一C、提交投标文件后的最短D、提交投标文件截止后的一段标准答案：B知识点解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。12、开标时，招标人对()都应当当众予以拆封、宣读。A、招标人所收到的所有投标文件B、提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件C、提交投标文件截止时间前所收到的所有文件D、招标人编制的所有文件标准答案：B知识点解析：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。13、评标委员会应由()负责组建。A、招标人B、招标代理机构C、公证机构D、交通主管部门标准答案：A知识点解析：评标委员应当由招标人依法组建。14、评标应当由()负责评审。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、交通主管部门标准答案：B知识点解析：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。15、招标人和中标人应当自()日内，签订合同。A、投标人收到中标通知书30B、中标通知书发出之日起30C、招标人确定中标人之日起15D、投标人收到中标通知书之日起15标准答案：B知识点解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。16、公路工程施工招标的招标人应当合理确定资格预审申请文件的编制时间，自开始发售资格预审文件之日起至潜在投标人提交资格预审申请文件截止时间止，不得少于()天。A、10B、12C、14D、16标准答案：C知识点解析：按照《公路工程施工招标投标管理办法》的规定，编制资格预审申请文件的时间，自开始发售资格预审文件之日起至潜在投标人提交资格预审申请文件截止日止，不得少于14日。17、编制公路工程施工投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于()日，其他公路工程不得少于20日。A、25B、28C、30D、25标准答案：B知识点解析：按照《公路工程施工招标投标管理办法》的规定，编制投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于28日，其他公路工程不得少于20日。18、招标人如需对已出售的招标文件进行必要的澄清或修改，应当在投标截止日期(．)日前以书面形式通知所有招标文件收受人。对招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。A、10B、15C、20D、25标准答案：B知识点解析：按照《招标投标法》的规定，招标人如需对已出售的招标文件进行必要的澄清或修改，应当在投标截止日期15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。19、中标通知书对()具有法律效力。A、招标人B、中标人C、招标人和所有投标人D、招标人和中标人标准答案：D知识点解析：中标通知书是招标人对投标人投标的承诺。对招标人、中标人均具有法律效力。20、“评标价”是指()。A、标底价B、中标的合同价C、投标书中标明的修正的投标价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值标准答案：D知识点解析：评标价是投标人经细微偏差澄清和补正后并经确认的投标报价减去招标人给定的暂定金额之后即为投标人的评标价。招标人对投标人投标报价的评审应以评标价为基准。因此，评标价是对投标人投标报价的优劣进行比较的量化值，是评标的重要依据。21、《招标投标法》中规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的成本是指()。A、社会平均成本B、本行业的行业平均成本C、投标人的个别成本D、合同标底价标准答案：C知识点解析：这里指的成本是投标人根据企业定额算出的成本，是投标人的个别成本，而不是社会平均成本或行业平均成本，更不是标底价格。22、对施工招标而言，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人，并标明排列顺序。A、3～5B、5～7C、1～3D、2～3标准答案：C知识点解析：按照有关规定，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。23、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是()。A、原始报价B、算术修正后的报价C、标底价D、评标价标准答案：D知识点解析：评标价是投标人经细微偏差澄清和补正后并经确认的投标报价减去招标人给定的暂定金额之后即为投标人的评标价。评标价能比较准确地反映投标人的真正实力。二、多项选择题(本题共13题，每题1.0分，共13分。)24、合同法律关系的客体包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，物是指可为人们控制，并且有经济价值的生产资料和消费资料及货币；行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作；智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。禁止流通物(如军火、毒品等)是不能成为合同法律关系的客体。因此，应选择A、B、C、E。25、代理的特征是()。标准答案：A,B,C,知识点解析：代理的特征有：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为，③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；④被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。选择A、B、C与代理特征相符，选项E不是代理特征，可直接排除。选项D不对，因为被代理人只对代理行为承担民事责任，而不是对代理人的行为负责。26、合同法律关系是法律关系的一种，而法律关系是由()等要素构成。标准答案：C,D,E知识点解析：法律关系三要素是主体、客体、内容。27、以下属于无权代理行为的是()。标准答案：B,C,E知识点解析：无权代理有三种情况：一是没有代理权的代理(即选项B)，二是超越代理权限的代理(即选项E)；三是代理权限终止后的代理(即选项C)。28、委托代理人必须满足以下()条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动。标准答案：C,D,E知识点解析：委托代理必须满足三个条件，就是选项C、D、E。29、以代理权产生的依据不同，可将代理分为()。标准答案：B,C,E知识点解析：依代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理、指定代理三种类型。30、合同标的是双方当事人权利义务共同所指的对象，一般包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：合同标的有物、行为和智力成果。建筑物和资金就是法律意义上的物；劳务行为就是法律意义上的行为。31、下列可以作为合同法律关系主体的是()。标准答案：A,B,C,知识点解析：合同法律关系的主体可以是法人、自然人或者其他组织。国家机关、企业法人属于法律上的法人。32、不可以追认、属于绝对无效的代理行为有()。标准答案：A,C,E知识点解析：不可以追认、属于绝对无效的代理行为，也称为滥用代理权的行为，就是选项A、C、E所描述的三种情况。33、代理人接受委托与第三人签订合同过程中，应()。标准答案：B,C,D知识点解析：符合代理的法律特征的有B、C；代理人取得了被代理人的授权，在授权范围内独立地表现自己的意志，即单独与第三人谈判合同。因此，选项D与c实质相同。34、合同应具备的条款中，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。标准答案：C,D,E知识点解析：选项A是合同主体，B是合同标的，而C、D均涉及到当事人的权利义务，属于合同法律关系三要素中的内容的范畴。35、法人应当具备的条件包括()等。标准答案：A,B,C,E知识点解析：企业法人须经国家主管机关核准登记，其他法人只须得到批准即可成立。36、合同是平等民事主体的()之间订立、变更、终止民事权利义务的协议。标准答案：A,C,D知识点解析：本题是考察合同的定义。三、判断题(本题共35题，每题1.0分，共35分。)37、因监理工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由监理工程师承担，延误的工期相应顺延。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：监理工程师是业主的委托人，因此，监理工程师的过错造成承包人的损失应由业主承担。38、因监理工程师指令重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，无论重新检验是否合格，均应由承包人承担。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：分两种情况：第一种情况，经监理工程师批准而覆盖的隐蔽工程，重新检验而发生的费用和工期延误，由合同双方哪一方承担，关键在于重新检验的结果如何，若重新检验结果是合格的，由业主承担，反之，如果重新检验结果不合格，则应由承包人承担一切损失。第二种情况，承包人未经监理工程师批准而擅自覆盖的隐蔽工程，重新开挖检验的损失，无论结果如何，都由承包人承担。39、对于承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：工程计量只对合格工程进行计量而且是以净值为准。40、无论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：工程计量应以净值为准，除非合同对部分工程另有规定。41、保留金在签发缺陷责任终止证书后一次性退还给承包人。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，在工程缺陷责任终止证书颁发后14天内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。42、工程量清单中填报的单价或总额价中包含了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：公路工程国内招标文件范本》合同条件第12条规定，投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。43、《公路工程国内招标文件范本》中的通用条件，要求在使用时不对其进行增删或修改。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：如果需对通用条件进行补充、修改等可通过编制专用条件进行。44、在缺陷责任期内所发生的工程损坏、变形等都应由承包人自费进行修补、修复或重建。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复费用应由承包人负责：(1)承包人所用材料、设备或操作工艺不符合合同要求；(2)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。如果监理工程师指令承包人修复的缺陷不是上述原因造成的，则修复费用由业主承担。45、一个合同工程只签发一个缺陷责任终止证书。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：合同工程或合同工程中规定有单独工期的单项工程完工后，经交工验收合格后，签发交工证书。因此，一个合同工程可以签发多个交工证书，但只能签一个缺陷责任终止证书。46、《公路工程国内招标文件范本》关于工程的保险的条文规定，承包人应以承包人与业主双方的名义联名为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第21条规定，承包人应以业主和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。47、特殊分包人的工作内容只能是暂定金额内的工程项目。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：特殊分包的工作内容属于暂定金额支付的项目。48、颁发缺陷责任终止证书后，承包人对尚未履行的义务就没有承担的责任了。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：颁发缺陷责任终止证书后，合同并未终止，承包人对尚未履行的义务仍然承担责任。49、合同中索赔条款的设立，不利于降低投标报价。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：合同中索赔条款的设立，有利于降低投标报价中的风险费用。50、索赔是向对方索取因对方过错或对方应承担的风险所造成的损失。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：索赔就是一方向对方索取因对方过错或对方应承担的风险而给自己的造成的损失。51、《公路工程国内招标文件范本》中的“监理工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件中的监理工程师指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。52、事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第4条规定，事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。53、监理工程师有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及缺陷修复所需要的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：这是《公路工程国内招标文件范本》合同条件第7.1条关于补充图纸和指示规定的内容。54、承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：这是承包人应承担的一般合同义务，也是承包人应承担的风险责任。55、承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保，同时通知监理工程师。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：按照《公路工程国内招标文件范本》合同条件第10.1条规定，承包人在收到中标通知后28天内应先向业主提交履约担保，再签订合同协议书。56、监理工程师应在收到承包人提交的工程进度计划后的14天内审查同意或提出修改意见。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第14.1条规定，承包人在签订合同协议书后28天内，向监理工程师提交2份工程进度计划，以及施工安排和施工方案的说明。监理工程师在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。57、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：这是《公路工程国内招标文件范本》合同条件中第16.2条关于监理工程师有权反对规定的内容。58、监理工程师应在发出开工通知书7天之前，向承包人提供原始基准点，基准线和基准高程等书面资料。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第17.1条规定，监理工程师应在发出开工通知书14天之前，向承包人提供原始基准点，基准线和基准高程等书面资料。59、合同工程交工证书签发并移交管养后，承包人即不再负责对工程的照管和维护。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：按照合同条件的有关规定，交工证书签发并移交管养后，工程的照管和维护责任即移交给业主。60、《公路工程国内招标文件范本》中的“工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期为止。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：这正是《公路工程国内招标文件范本》合同条件第1.1条对工期的解释。61、合同工程的交工验收由业主组织主持，并发给承包人交工证书，但相关的费用由承包人承担。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：交工验收由业主主持，组织办理交工验收和签发交工证书的费用由业主承担。但达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。62、合同条件所采用的风险划分原则是，对于那些属于承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的风险，一律划归业主承担。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包人在准备投标时无法合理预见的，或无法防范的，就业主利益而言，不应要求承包人在其报价中计入这些不可合理预见或无法防范的风险的损害的补偿费，以取得有竞争性的合理报价。63、单价合同的工程量清单中工程数量是否准确对造价没有影响。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：如果工程量清单中工程量不准确，投标人可采用不平衡报价进行投标报价，或因变更使施工中实际完成的工程量超出工程量清单中工程数量一定范围后，对合同价或单价进行调整，这些都会对造价产生影响。64、工程量清单中开列的工程量是根据本工程设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第55.1条规定，工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予以完成工程的实际和准确的工程量。65、第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第21.1条规定的第三方责任险的保险范围是因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残。66、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如果监理工程师在收到承包人按合同规定提交的要求延期的通知和提交具体细节及最后详细资料后28天内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经业主批准。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第44.4条规定，如果监理工程师在收到承包人按合同规定提交的要求延期的通知和有关具体细节的资料及最后详细资料后28天内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经业主批准。67、如果工程量的增减是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量而非监理工程师指令的结果，则这类增减不需要变更指令。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第51.2条规定，没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。但如果工程量的增减是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量而并非监理工程师指令的结果，则这类增减不需要变更指令。68、监理工程师如认为必要或可取，可以指令按计日工完成任何需变更的工作。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第52.4条规定，监理工程师如认为必要或可取，可以指令按计日工完成任何需变更的工作。69、合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中，业主将不另行支付。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第55.2条规定，合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中，业主将不另行支付。70、除合同另有规定外，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第58.1条规定，除合同另有规定外，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。71、承包人对于特殊分包人及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第59条规定，有关特殊分包的合同中，特殊分包人应独立地承担合同责任和义务，不使承包人对业主承担的合同责任和义务受到损害。承包人对于特殊分包人及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任。四、综合分析题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)72、(1)某一合同上有桥梁台背和锥坡回填的土方数量；但没有单价，承包人提出应予单独计量支付，试问其要求成立否?为什么?(2)一般分包与指定分包的相同点和区别?标准答案：(1)承包人提出单独计量支付的要求不能批准。这是因为工程量清单前言载明“工程量清单中的每一个细目，不论数量是否标出，都须填入单价或总额价。投标时没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中”。可以肯定，该桥梁台背和锥坡回填的土方，均包括在相应工程项目单价中，不单独计量支付。(2)两者相同点：1)分包工程均包括在有标价的工程量清单上；2)一般分包商和指定分包商均与承包商订立分包合同；3)一般分包商和指定分包商均应向承包商承担如同承包商向业主承担的责任和义务。两者不同点：1)一般分包商由承包商挑选，工程师批准；2)指定分包商由业主或工程师指定，经承包商同意；3)指定分包工程属于暂定金额范围内的项目。知识点解析：暂无解析73、(1)简述施工监理与合同管理的关系。(2)某工程，只工作面发生了以下原因引起的停工：1)2001年5月11日～5月20日因设计变更等待图纸停工10天；2)2001年6月11日～6月20日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工10天；3)2001年7月1日～7月15日因承包人设备故障停工15天；4)2001年7月10日～7月25日因发生了不可抗力事件停工15天。试分析工程师应批准承包人延期多少天?为什么?标准答案：(1)施工监理是指监理单位参加监理投标，中标后与业主签订监理合同并依据合同要求在施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段对工程质量、费用、进度和合同事宜进行全面的监督和管理。合同管理主要是指监理工程师依据合同所组织的各项管理工作，重点是在合同变更过程中的合同管理工作。施工监理的依据是合同，监理工程师所进行的监理工作实际上是合同管理、合理工作。无论监理工程师是进行质量监理，还是进行进度控制与计量支付就应按合同办事。监理工程师在合同管理中，既能处理日常的合同事务，对承包合同双方又能起到监督和约束作用。这就是施工监理与合同管理的关系。(2)5月11日～5月20日属于补偿延误；6月11日～6月20日属于不可原谅延误；7月1日～7月15日属于不可原谅延误；7月10日～7月25日属于不可补偿延误。根据共同延误与非共同延误的特性可知，5月11日～5月20日10天和7月16日～7月25日10天均为可原谅延误，所以可批准延期20天。知识点解析：暂无解析74、(1)承包商如何根据FIDIC土木工程施工合同条件规定的程序和要求进行索赔?(2)承包商将施工装备运抵施工现场时，将沿途的一座小桥压坏，当地老百姓找承包商要求承包商给予赔偿，根据FIDIC条款，应如何处理?标准答案：(1)1)索赔事件始发生时，承包商必须在28天内向监理工程师提出索赔意向通知书，并抄送业主。索赔意向通知书应尽量简明扼要说明索赔事件的名称。2)索赔事件连续发生时，承包商应按28天时间间隔，提交索赔详细资料。详细资料主要包括：工程进度计划，施工日志，工程所在国的政治经济基础资料，往来文件和信函会议纪要和备忘录，投标报价时的基础资料，技术规范和图纸工程照片及工程报告，工程财务报告等。3)索赔事件终止后28天内，承包商应提缴给监理工程师详细索赔报告及账单并抄送业主。索赔报告的水平与质量如何直接关系到索赔是否成功，索赔报告必须有力地证明：自己正当合理的索赔资格，受损失的时间和金额，以及有关事项与损失之间的因果关系。(2)业主应出面调解或协调，由承包商承担费用给当地老百姓予以赔偿。若承包商的资金确定不足或困难时，可由业主先行垫付这笔费用，随后在承包人的工程进度款中扣除。知识点解析：暂无解析75、(1)简述单价合同的特点以及在单价合同中承包商不平衡报价的几种形式。(2)某工程Q工作面发生以下原因引起停工：2003年9月30日至10月3日承包人的设备出了故障；监理工程师向承包人提供后续图纸比规定的时间晚了10天(10月1日至10日)；10月5日至12日之间工地下了特大雨；10月13日至15日之间工地下雨(属正常情况)。试分析，允许承包人延期几天?费用补偿几天?为什么?标准答案：(1)1)单价合同是由业主开列有工程细目的工程量清单，然后交投标方投标报价，从中选择一家总报价低且各方面条件较优越的投标方作为中标方，双方签订合同后，工程付款将按工程量清单中的单价结算。这种方式能避免工程变更给承包合同双方带来的风险，有利于降低风险报价，因此，在公路施工承包合同中应用非常广泛。2)单价合同中承包商不平衡报价的形式有：a．先期开工的项目的单价报价高，后期开工的项目的单价报价低；b．估计到以后会增加工程量的项目的单价报价高，工程量会减少的项目单价报价低；c．图纸不明确或有错误的，估计今后会修改的项目的单价报价高，估计今后会取消的单价报价低；d．没有工程量，只填写单价的项目其单价报价高；e．对暂定金额项目，承包商做的可能性大时，其单价报价高，反之，报价低；f．对于允许价格调整的工程，当利率低于物价上涨时，则后期施工的工程细目的单价报价高，反之，报价低。(2)9月30日～10月3日为不可原谅延误；10月1日～10月10日为可补偿延误；10月5月～10月12日不可补偿延误，10月13日～10月15日为不可原谅延误。根据共同延误与非共同延误的特性得：10月4日为可补偿延误，10月5日～10月12日，8天为不可补偿延误。故允许承包商延期9天，费用补偿1天。知识点解析：暂无解析76、施工招标中资格审查的内容包括哪些方面，为保证资格审查的真实性和有效性，你认为应采取什么方法避免审查材料中的虚假现象。标准答案：(1)招标中资格审查的内容包括以下方面；1)法人资格和企业资质，具体查营业执照；2)市场准入资格；3)主要施工经历。已完工质量状况及完成相似工程评价；4)技术能力；5)财务状况。(2)采取下列方法避免虚假现象1)要求投标单位对其资格申请书的内容在当地公证处公证；2)在企业网上对有资审材料的核查；3)对已完工程可以在原业主处核查；4)对其施工机械设备及技术力量可以现场核查；5)招标文件中加大处罚资申中报虚假资申材料者。知识点解析：暂无解析77、(1)何谓工程延期和索赔?它们有哪些异同点?(2)承包商进入现场施工以后，认为地下水位太高，挖土工作的排水困难，因而挖土费用昂贵；另外，承包商认为砂石填料运距太远，用于运输的费用太高，向业主提出费用索赔和延长工期，监理工程师应如何处理?标准答案：(1)工程延期是指非承包商原因引起的，经过监理工程师批准同意延长竣工工期的延长。索赔是指合同中合法的所有者及权利方申请或要求他认为自己应该得的资格，权益或付款，也就是索取赔偿。土木工程承包合同是业主和承包商双方权利和义务平等的合约。两者相同点：1)工程延长和索赔均是合同赋予的当事人的权利；2)按FIDIC条款管理工程项目，工程延长和索赔要求的程序相同；3)都要经过监理工程师审核。两者不同点：1)工程延期事件必须是非承包商原因引起的，且发生在施工网络计划图关键线路上；而索赔事件与之无必然联系。2)申请工程延期引用的条款较少，而申请索赔可引用的FICDC条款很多。(2)监理工程师对承包商提出的费用索赔和延长工期均不予批准，因为：1)承包商投标前应进行现场考察，了解施工现场的条件、地理、地貌和气象，筑路材料的性能、价格和运距，从而应承担投标报价高低和施工难易的风险。2)就承包商提出的延期和索赔原因而言，根据FIDI条款第12.2条规定是一个有经验的承包商可以合理预测的自然障碍物或条件，所以由此引起的各项风险应由承包商承担。知识点解析：暂无解析78、(1)监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作?(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?标准答案：(1)及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1)承包商受到了实际损失或损害；2)损失不是因承包商的过错造成；3)损害也不是承包商应承担的风险造成；4)承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。知识点解析：暂无解析79、(1)违反合同责任的构成要件是什么?(2)承担违约责任有哪些方式?标准答案：(1)违反合同责任的构成要件：1)有违约行为；2)有损害事实；3)违约行为与损害事实之间有因果关系。(2)承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。知识点解析：暂无解析80、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?标准答案：根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：(1)招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。(2)根据合同通用条款11条的规定，承包商进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。(3)招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款12条)，不符合合同法所指出的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。(4)没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。知识点解析：暂无解析81、(1)简述合同的文件组成，各文件的顺序有何作用?(2)简述合同解除的形式和规定。(3)简述FIDIC条款中合同争端的处理程序。标准答案：(1)合同的文件组成：1)施工合同协议书；2)中标通知书；3)投标书及其投标书附件；4)合同专用条款(含补遗书)；5)合同通用条款；6)技术规范；7)图纸；8)有标价的工程量请单；9)构成合同其他文件。顺序的作用：当上述文件含糊或矛盾时已顺序前后优先级为准，即前面文件可以否定后面文件。(2)合同解除分为约定解除和法定解除。约定解除的规定：1)当事人协商一致，可以解除；2)合同中约定的解除条件一旦成立，则合同可以解除。法定解除：1)因不可抗力致使不能实现合同目的；2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的；3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约的行为致使不能实现合同目的；5)法律规定的其他情况。(3)合同当事人有争端时，双方可先协商。如果协商不一致时，可将争端提交监理工程师调解，监理工程师在收到所提出的争端的84天内应做出决定。如果，过了84天监理未做出决定，争端方可直接要求仲裁。如果，争端方当事人对监理工程师的这个决定不满意时应在70天内提出仲裁要求；过了70天不提出异议，则监理的决定生效。从提出仲裁要求后经过56天(期间内可友好解决)后才开始仲裁。知识点解析：暂无解析82、(1)根据合同条款，对于隐蔽工程的检验和覆盖以及重新打开检验有什么规定?处理时应注意哪些问题?(2)如果业主通过与施工单位签定合同补充条款或通过合同的专用条款，将监理工程师的计量支付权剥夺或废除了，你如何评价这件事情?应如何处理?标准答案：(1)隐蔽工程覆盖前应通知监理到场检查，检验合格后才可覆盖；如果监理不能按规定时间到场检查，在一定时间后，承包人在自检合格后可覆盖，这种情况下监理工程师应在承包人的检验单上签字认可，该隐蔽工程就作为已检验合格后的工程而覆盖。对已合格的隐蔽工程监理工程师有权重新打开检验，如合格的，所造成损失的可延期和索赔；不合格的承包人自负。而对于未被检验认可的隐蔽工程，如果承包人擅自覆盖，监理都有权要求重新打开，检验的结果不论合格否，损失都由承包人自负。作为监理工程师应及时到场检验要覆盖前的隐蔽工程，避免不必要的纠纷。这项索赔和延期的成立条件是已合格的隐蔽工程重新打开检验合格的，才可索赔和延期。(2)业主与承包人的合同补充条款或专用条款是无效合同条款。因为该条款是违反了国家法律或法规的强制性规定。《建设工程质量管理条例》的第36条规定“工程监理单位……代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。计量支付权是质量监理的最有效保证，因此，第37条第2款规定“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收”。作为监理人员应向业主指明此种做法的不利之处，讲明道理便于今后工作。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷第2套一、单项选择题(本题共22题，每题1.0分，共22分。)1、招标代理行为属于()。A、法定代理B、指定代理C、委托代理D、复代理标准答案：C知识点解析：招标代理是招标单位自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，招标代理机构应当在招标单位委托的范围内办理招标事宜。因此招标代理应属于委托代理。2、施工企业法人是指()。A、依法成立的路桥公司B、公司总经理C、公司股东大会D、公司人事处标准答案：A知识点解析：企业法人是指依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的企业单位。因此，应选择A。3、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用()方式订立合同。A、转让代理B、指定代理C、委托代理D、法定代理标准答案：C知识点解析：只有法人代表才能代表法人组织签订经济合同等，但法人代表可委托代理人采用代理方式签订合同。因此，C项符合题意。4、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A、行为B、物C、财D、智力成果标准答案：A知识点解析：合同法律关系的客体是合同双方当事人享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在勘察合同中，发包人的主要义务是支付勘察费，而勘察人的义务是完成勘察工作，提交勘察成果资料。双方当事人的权利、义务指向的是勘察人进行的勘察工作，属于合同法律关系客体中的行为，因此，应选择A。5、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求()赔偿损失。A、监理工程师B、监理单位C、项目经理D、建设单位标准答案：D知识点解析：监理工程师是代表建设单位对施工单位的施工实施监督管理，而且施工单位只和建设单位签订合同，与监理单位没有合同关系。因此，监理工程师的工作失误给施工单位造成的损失，施工单位应当要求建设单位赔偿损失。6、在下列各项中，符合代理特征的是()。A、代理人应仅限于代理权限内实施代理行为B、代理人以自己的名义实施代理行为C、代理行为的民事责任由代理人承担D、代理人在授权范围内独立地表现自己的意志标准答案：D知识点解析：代理人一般应在代理权限内实施代理，但在实际代理中，如果超出代理权限，但事后得到被代理人的追认，也是有效的代理。7、工程建设中，施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。A、建设单位B、施工企业C、项目经理D、施工人员标准答案：B知识点解析：项目经理是该施工企业的代理人，代理人的合法代理活动所产生的法律后果当然应该由被代理人承担。8、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于()的法律行为。A、法定代理B、指定代理C、代表企业D、代表部门标准答案：C知识点解析：刘经理是该企业的代理人，他是代表该企业对外签订合同。9、建设单位与某设计单位就购买该设计单位设计专利签订了合同，该合同法律关系的客体是()。A、物B、活动C、行为D、智力成果标准答案：D知识点解析：该合同的客体是设计专利，设计专利属于智力成果。10、不属于《合同法》调整范围的合同是()。A、技术合同B、委托合同C、监护合同D、买卖合同标准答案：C知识点解析：监护合同属于人身关系的合同，它不属于合同法所调整的合同。11、可以代表法人进行生产经营活动、参与招投标、签订经济合同的是()。A、自然人B、法定代理人C、法人代表D、监护人标准答案：C知识点解析：按照有关法律规定，只有法人代表才有权代表法人进行生产经营活动，参与招投标，签订经济合同。12、经济合同的核心是()，它是当事人双方权利和义务的焦点。A、履行期限B、价款C、违约责任D、标的标准答案：D知识点解析：标的是合同双方当事人权利义务共同指向的对象，当然也就是经济合同的核心。13、建设工程施工合同法律关系的客体是指()。A、物B、行为C、财D、智力成果标准答案：A知识点解析：施工合同的客体是工程建筑物，也就是法律意义上的物。14、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。A、被代理人的拒绝权B、不具有法律效力C、被代理人的追认权D、被代理人不履行委托代理人所签订的协议标准答案：C知识点解析：代理人超越授权范围，事后获得了被代理人的同意，这属于被代理人的追认权。15、法人的法定代表人超越权限订立合同，()。A、该代表行为一律有效B、该代表行为一律无效C、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效D、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效标准答案：C知识点解析：选项C属于表见代理。16、第三人明知代理人的行为属于没有代理权、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的()责任。A、道义责任B、连带责任C、主要责任D、不承担责任标准答案：B知识点解析：该第三人属于非善意第三人，因此按法律规定，应负连带责任。17、对于表见代理中的相对人(称为善意的第三人)，法律对其合法权益采取()。A、由被代理人承担全部责任B、追究该相对人连带责任C、由该相对人承担主要责任D、法律保护该相对人的合法权益标准答案：D知识点解析：为了维护代理制度的诚信基础，法律保护善意第三人的合法权益，建立正常的民事流转秩序。18、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是()。A、该代理行为的后果应由第三人承担B、该代理行为的后果应由代理人承担C、该代理行为的后果应由被代理人承担D、该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任标准答案：D知识点解析：代理人知道被代理人行为是违法的，仍然进行代理活动，其法律后果由代理人和被代理人共同承担连带负责。19、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为()。A、无效代理行为B、无权代理行为C、有效代理行为D、无法律效力行为标准答案：C知识点解析：被代理人对无权代理行使追认权的，该代理是有效的。20、委托代理人与第三人签订合同的民事行为的法律特征表现为()。A、以代理人的名义与第三人谈判B、签订的合同内应有代理人权利义务条款C、合同生效后，委托人和代理人共同履行D、代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求标准答案：D知识点解析：代理特征是：代理人必须以被代理人的名义进行代理活动，所以A错误；代理活动是为被代理人设立权利义务，所以B错误：代理活动所产生的法律后果由被代理人承担，所以C错误；代理人在授权范围内独立地表现自己的意志，所以D正确。21、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是()。A、这种代理属于委托代理，签字无效B、这种代理属于法定代理，签字有效C、这种代理属于指定代理，签字无效D、这种代理属于委托代理，签字有效标准答案：A知识点解析：该代理属于委托代理，但有效的委托代理有三个条件：一是代理人必须事先取得被代理人的书面委托授权书；二是代理人必须在授权范围内签订合同；三是代理人必须以被代理人的名义签订合同。该代理不满足第一个条件，因此无效。22、企业法人自()取得法人资格。A、成立之日B、注册资金到位后C、建立组织机构后D、经工商行政管理机关核准登记后标准答案：D知识点解析：按照有关法律规定，企业法人必须经过政府主管机关的核准登记后才能成立。二、多项选择题(本题共23题，每题1.0分，共23分。)23、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险是为()所投的保险。标准答案：A,B,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第21.1条规定，工程一切是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。24、《公路工程国内招标文件范本》规定的监理工程师签发开工预付款支付证书的条件主要包括()。标准答案：A,B,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第60.5条规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。25、《公路工程国内招标文件范本》规定的监理工程师签发材料、设备预付款支付证书的条件包括()。标准答案：A,B,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第60.7条规定，业主应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程的各种材料、设备之用。其条件是，(1)材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可；(2)承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；(3)材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为材料、设备的存储方法符合要求。26、《公路工程国内招标文件范本》规定，当发生()情形之一时，业主可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包。标准答案：C,D知识点解析：参见《公路工程国内招标文件范本》合同通用条款第63条之规定。27、《公路工程国内招标文件范本》规定，当发生()情形之一时，投标人提交的投标担保将被没收。标准答案：A,B,C,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》投标人须知总则之第13条规定，投标人如有下列情况，其投标担保将被没收：(1)在投标文件有效期内撤回投标文件；(2)投标人不接受依招标文件规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，(3)投标人未能按招标文件的规定提交履约担保或签订合同协议书。28、按照《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件的规定，总监理工程师在行使()职权之前，应先取得业主的专门批准。标准答案：A,B,C,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第2.1条规定，总监理工程师在行使以下规定的职权之前，应先取得业主的专门批准：(1)审查并同意承包人分包本工程的某非主体部分；(2)确定承包人遇到无法预见的外界障碍或自然条件时产生的费用增加额，(3)发布开工令、暂时停工令或复工令；(4)决定工程延期；(5)审查批准技术规范或设计的变更，(6)根据合同规定发出的变更指令，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的5%或累计变更超过了原合同价的3%；(7)确定承包人根据合同条款提出任何附加支付的索赔额；(8)决定有关暂定金额的使用；(9)确定特殊分包人；(10)确定变更工程的单价或总额价。29、总监理工程师可以委托驻地监理工程师履行和行使合同授予总监理工程师的职责与职权，并可以随时撤回此委托。这种委托和撤回委托必须形成书面文件，且送达()后才生效。标准答案：A,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第2.3条规定，总监理工程师可以委托总监理工程师代表(按现行《公路工程施工监理规范》规定，这里的总监代表即为驻地监理工程师)履行和行使合同授予总监理工程师的职责与职权，并可以随时撤回此委托。这种委托和撤回委托必须形成书面文件，且在向业主和承包人各送一份副本后才生效。30、有关“合同”与“合同协议书”说法正确的有()。标准答案：C,D知识点解析：合同是合同文件的简称。合同文件是构成一个工程合同的若干种文件的总称。按照《公路工程国内招标文件范本》对合同的定义，合同是指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。31、《公路工程国内招标文件范本》规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人有权同意或者拒绝；如果同意延长，则投标人应当()。标准答案：A,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延长投标文件有效期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。32、《公路工程国内招标文件范本》规定的，投标文件中存在的细微偏差包括()等。标准答案：B,D,E知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，投标文件中的下列偏差为细微偏差：(1)在算术性复核中发现的算术性差错；(2)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价，(3)在招标人给定的工程量清单中多报了某个细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围；(4)在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量；(5)除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足；(6)施工组织设计不够完善。33、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布等资料编制而成的《参考资料》，其性质是()。标准答案：C,E知识点解析：在《公路工程国内招标文件范本》中规定的招标文件的组成中，并不包含《参考资料》，同时合同通用条件第11.1条规定，业主或其委托的设计单位根据对本合同工程的勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布等资料汇编的《参考资料》，作为附卷同招标文件一起发行但不构成合同文件。业主或其委托的设计单位应对其提供上述资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述资料的解释或推论及应用负责。34、在评标的详细评审中，以下()情形，属于重大偏差。标准答案：A,B,C,知识点解析：详细评审主要从合同条件、技术能力以及以往施工履约信誉等方面进行评审。在对合同条件评审过程中，发现有以下问题之一，则属于重大偏差：(1)投标人不接受招标文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法；(2)投标人增加业主的责任范围，或减少投标人义务；(3)投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；(4)投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；(5)投标人在投标活动中有欺诈行为。在对技术能力和履约信誉评审过程中，发现有以下问题之一，则属于重大偏差：(1)承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；(2)关键工程技术方案不可行；(3)施工业绩及履约信誉证明材料虚假。35、投标人的投标报价()。标准答案：B,D知识点解析：按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，投标人对其投标文件(当然包括投标报价)在招标文件要求提交投标文件的截止时间前(即开标前)，可以补充、修改，但补充、修改的书面应在投标截止时间前到达招标人。修改、补充的内容为投标文件的组成部分。36、《公路工程国内招标文件范本》中有关材料预付款支付的规定包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第60条规定，业主对材料预付款的支付不应视为是对上述材料的批准。当材料已用在永久工程之中时，材料预付款应从期中支付证书中扣回。已经支付材料预付款的材料的所有权属于业主，工程竣工时所有剩余的材料的所有权应属承包人。37、在交工证书签发后，就意味着()。标准答案：B,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，从签发交工证书之日起，工程就正式进入缺陷责任期，承包人即不再负责对本工程的照管和维护。此后工程的照管与维护责任即移交给业主。缺陷责任终止证书才是构成工程已被批准的文件，也才表明承包人与合同有关的实际义务已完成。签发缺陷责任终止证书以后才退还保留金。38、《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件中定义的“合同价格”是指()。标准答案：A,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件中所指的合同价格是指在合同协议中写明的，承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。合同协议中写明的价格就是中标通知书写明的中标价。39、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，下列工程变更中，监理工程师有权发布变更指令的包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第51条规定，在经业主批准后，监理工程师有权指令承包人进行变更、增加或取消：(1)增加或减少本合同中的任何工程的数量；(2)取消合同中的任何单项工程；(3)改变合同中任何工作的性质、质量或种类；(4)改变本工程任何部分的高程、线形、位置和尺寸；(5)完成本工程所必需的任何种类的附加工作；(6)改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。40、在《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第4条规定的一般工程分包行为中，承包人需报请监理工程师审查的包括()。标准答案：B,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第4条规定，事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。对于承包人提出的劳务分配，分包人应具有相应的劳务分包资质，报经监理工程师审查并报业主核备。41、《公路工程国内招标文件范本》规定的在履约阶段的合同担保形式包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：按照《公路工程国内招标文件范本》的有关规定，在履约阶段的合同担保主要有：在签订合同协议之前要求承包人提供履约担保，在签发开工预付款支付证书之前要求承包人提供开工预付款担保，在施工期间，要求承包人将其运至现场的施工设备、临时工程等为业主提供留置担保，在每月支付给承包人的工程款中按合同规定的比例和下一笔款项作为保留金，保留金其实质是对履约担保的补充。《范本》中没有规定定金担保和抵押担保。42、《公路工程国内招标文件范本》规定的()的保险费均由承包人报价时填入工程量清单的100章内，作为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭单据按实支付。标准答案：A,C,知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第21条规定，工程一切险和第三方责任险的保险费均由承包人报价时列人工程量清单100章内，作为单独支付细目。业主在接到保险单后，按照保险单的费用支付。43、对于承包人运至工地的不合格材料、设备及所实施的不合格的工程，监理工程师有权()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师有权指令承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的任何材料、设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；不管先前是否已经过检验或期中付款，如果监理工程师认为工程任何部分由于材料、设备或操作工艺，或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，监理工程师有权指令承包人对这些工程进行修补、修复或返工，或拆除重做。44、《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件第61条规定，只有签发了缺陷责任终止证书，写明承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务已经完成，并达到合同规定的预期要求时，才能认为本合同已经结束。此缺陷责任终止证书应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。但合同尚未终止，双方还有有关财务和管理方面的一些义务。工程价款结算是通过最后支付完成的。45、《公路工程国内招标文件范本》规定的合同纠纷处理方式有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：《公路工程国内招标文件范本》合同条件第67条规定了合同纠纷的处理，该条规定的合同纠纷处理的方式有，监理工程师裁定，双方友好协商，或通过双方上级主管部门进行调解，提交仲裁。三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)46、不可抗力是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：这是从特点出发对不可抗力所作出的解释。47、无效合同就是没有法律效力的合同。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：无效合同是指合同虽已成立，但因违反法律法规的强制性规定，或者损害国家利益、集体利益或者第三人利益，自始就不能产生法律约束力的合同。合同无效并不影响合同中独立存在的有关解决争议条款的效力。当合同无效时，仍应当按照有关解决争议条款的规定解决争端，有过错的一方赔偿对方因此而受到的损失。48、建设工程合同应当采用书面形式。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。49、只有人民法院才有权对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：当受损害的一方提出撤销请求时，人民法院或仲裁机构才可以判决或裁定撤销该合同。50、凡是违反法律法规强制性规定的合同，应当由当事人判定该合同为无效合同。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：无效合同的确认权属于人民法院或仲裁机构。51、要约撤回是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：要约的撤回是指要约在发生法律效力之前，要约人欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。52、缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方当事人因过错而致使另一方当事人利益的损失所应承担的民事责任。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：缔约过失责任是发生在订立合同的过程中。53、合同成立后当事人发生合并或成立时，合同可以解除。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：合同成立后当事人发生合并或分立时合同仍然有效，合同的权利和义务由合并或分立后的新法人或组织继承。54、留置是一种担保方式，当事人可以通过合同约定生产留置权。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使依法设定，不能通过合同的约定产生留置权。55、合同签订后必须经公证，否则无效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：合同的公证实行自愿原则。四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)56、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价1000万元人民币，勘察估算价43万人民币，设计估算价100万人民币，监理估算价57万元人民币。在施工招标过程中，业主委托该省交通厅进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段招标。试解答以下问题：(1)按照《公路工程施工招标投标管理办法》规定，必须进行招标的工程项目是什么?(2)公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么?(3)该工程项目各阶段应进行哪些招标?(4)该题目中有两处不妥，请找出来。标准答案：(1)《公路工程施工招标投标管理办法》要求必须进行招标的项目是：①投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目，②施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目；③法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。(2)勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是：①重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；②勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在50万元人民币以上。(3)该工程项目各阶段进行招标有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。(4)不妥之处是：①交通厅主持进行招标。业主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。②法律规定各阶段以公开招标方式进行招标。法律规定，应当实行公开招标。但符合条件，经主管部门审核批准后，可以进行邀请招标，或由业主直接委托。例如本题中的工程勘察，由于不满足招标条件，就可以在办理相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。知识点解析：暂无解析57、某公路工程施工项目估算总投资3500万元，建设工期16个月，工程采用公开招标方式确定施工单位，建设单位按照有关规定进行公开招标。根据该施工项目的具体情况，建设单位按规定要求参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。拟参加此投标的5家单位中A、B、D为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质。而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位提出准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让C单位与A单位联合投标，并明确向A单位暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该工程，同意与C联合投标。于是A和C联合投标获得成功。试解答以下问题：(1)简述公路工程施工招标的公开招标程序。(2)在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?为什么?(3)从上述材料来看，A与C组成的投标联合体是否有效?为什么?(4)通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?标准答案：(1)公路工程施工公开招标的程序一般为：①确定招标方式；②编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；③发布招标公告，发售投标资格预审文件；④对潜在投标人进行资格审查，资格预审结果报交通主管部门备案；⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；⑥组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会：⑦接受投标人的投标文件，公开开标；⑧组建评标委员会评标，推荐中标候选人；⑨确定中标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示；⑩发出中标通知书；(11)与中标人订立公路工程施工合同。(2)作为建设单位其行为不合法。因为，作为建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥了B、D、E三单位可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。(3)A和C组成的投标联合体无效。因为，根据《招标投标法》及《公路工程施工招标投标管理办法》规定，两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。(4)招标人与投标人串通投标的行为表现为：①招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价：②招标人向投标人泄露标底，③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；④招标人预先内定中标人，⑤其他串通投标行为。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷第3套一、单项选择题(本题共140题，每题1.0分，共140分。)1、合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A、主体B、客体C、内容D、事实标准答案：A知识点解析：暂无解析2、监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求()赔偿损失。A、建设单位B、监理单位C、监理工程师D、项目经理标准答案：A知识点解析：暂无解析3、下列哪些财产可以抵押()。A、土地所有权B、抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C、抵押人所有的房屋D、有争议的财产标准答案：C知识点解析：暂无解析4、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是()。A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C、公证与签证的效力等同D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力标准答案：B知识点解析：暂无解析5、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求()撤销。A、建设行政主管部门B、设计单位C、监理单位D、人民法院标准答案：D知识点解析：暂无解析6、在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的标准答案：D知识点解析：暂无解析7、在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼标准答案：D知识点解析：暂无解析8、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。A、视为撤回仲裁申请B、视为无仲裁协议C、缺席裁决D、移交人民法院判决标准答案：A知识点解析：暂无解析9、建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。A、50B、100C、200D、300标准答案：C知识点解析：暂无解析10、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A、报价B、能力C、资历信誉D、规模和经济实力标准答案：B知识点解析：暂无解析11、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A、是否进行资格预审B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标标准答案：A知识点解析：暂无解析12、因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位