工期延误赔偿声明

工期延误赔偿声明合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、定义1.工期延误：指由于甲方原因导致乙方无法按照主合同约定的工期完成工程的情况。2.延误赔偿：指甲方因工期延误而应支付给乙方的赔偿金。二、工期延误的责任认定1.甲方如因下列原因导致乙方工期延误，甲方应承担相应的延误赔偿责任：（1）甲方提供的设计文件、施工图纸、施工方案等资料不准确、不齐全或者与主合同约定的标准不符，导致乙方无法正常施工；（2）甲方未按照主合同约定提供施工场地、施工设备、施工材料等，影响乙方正常施工；（3）甲方指令乙方暂停施工或者修改施工方案，导致乙方工期延误；（4）甲方未按照主合同约定支付工程进度款，影响乙方正常施工；（5）甲方其他原因导致乙方工期延误。2.乙方如因下列原因导致工期延误，乙方应承担相应的延误赔偿责任：（1）乙方提供的施工人员、施工设备、施工材料等不符合主合同约定的标准，导致工期延误；（2）乙方未按照主合同约定的施工工艺、施工标准进行施工，导致工期延误；（3）乙方其他原因导致工期延误。三、工期延误赔偿计算1.甲方按照乙方实际损失计算延误赔偿金，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费、利润等。2.乙方按照甲方实际损失计算延误赔偿金，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费、利润等。四、工期延误赔偿的支付及方式1.甲方应在确认工期延误后__________日内，向乙方支付延误赔偿金。2.乙方应在确认工期延误后__________日内，向甲方支付延误赔偿金。五、违约责任1.甲方未按照本声明约定支付延误赔偿金的，应向乙方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额的__________%。2.乙方未按照本声明约定支付延误赔偿金的，应向甲方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额的__________%。六、争议解决1.本声明履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方在履行主合同及本声明过程中发生的争议，应按照主合同约定的争议解决方式解决。七、其他约定1.本声明自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本声明未尽事宜，双方应遵照主合同约定执行，如有冲突，以本声明为准。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.主合同编号：__________的《__________合同》副本2.乙方提供的施工人员、施工设备、施工材料等相关资质证书3.甲方提供的施工场地、施工设备、施工材料等相关证明文件4.双方签订的工期延误赔偿声明副本5.乙方提交的工期延误赔偿计算依据和相关证明材料6.甲方提交的工期延误赔偿计算依据和相关证明材料7.双方约定的争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照本声明约定支付延误赔偿金的，构成违约行为。2.乙方未按照本声明约定支付延误赔偿金的，构成违约行为。3.甲方未按照主合同约定提供施工场地、施工设备、施工材料等，导致乙方工期延误的，构成违约行为。4.甲方指令乙方暂停施工或者修改施工方案，导致乙方工期延误的，构成违约行为。5.甲方未按照主合同约定支付工程进度款，导致乙方工期延误的，构成违约行为。6.乙方提供的施工人员、施工设备、施工材料等不符合主合同约定的标准，导致工期延误的，构成违约行为。7.乙方未按照主合同约定的施工工艺、施工标准进行施工，导致工期延误的，构成违约行为。三、法律名词及解释：1.工期延误：指由于甲方原因导致乙方无法按照主合同约定的工期完成工程的情况。2.延误赔偿：指甲方因工期延误而应支付给乙方的赔偿金。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的迟延履行违约金。4.主合同：指甲乙双方签订的编号为__________的《__________合同》。5.工期延误赔偿声明：指甲乙双方就工期延误赔偿事宜达成的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定支付延误赔偿金。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照本声明约定的支付方式和时间支付延误赔偿金。如甲方仍不支付，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定支付延误赔偿金。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按照本声明约定的支付方式和时间支付延误赔偿金。如乙方仍不支付，甲方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.问题：甲方未按照约定提供施工场地、施工设备、施工材料等。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照主合同约定的时间和质量标准提供施工场地、施工设备、施工材料等。如甲方仍不履行，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目的业主，乙方为施工单位。2.甲方与乙方签订主合同，约定乙方完成某项工