2024年全国一级建造师之一建工程法规考试重点试题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同B.分包人将全部劳务作业交由他人完成C.将工程主体交由他人完成D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员

2、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿

3、（2020年真题）关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算

4、（2019年真题）根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

5、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前

6、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为

7、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。(2015真题)A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧

8、监理单位的主要安全责任之一是()。（2013）A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

9、下列属于诉讼内调解的是()。A.居民委员会的调解B.专业机构的调解C.人民法院的调解D.人民政府的调解

10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

11、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。(2015真题)A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

12、某施工合同签订于2005年5月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2007年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。A.2009年7月1日B.2009年10月1日C.2010年1月1日D.2010年7月1日

13、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日

14、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（）。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D.推荐性标准

15、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权()。A.不执行安全规程B.不执行公司制度C.拒绝执行D.不遵守劳动纪律

16、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

17、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性

18、建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。（2013）A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年

19、下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.有防水要求的卫生间保修期为2年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年

20、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。（2015）A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

21、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元

22、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12

23、关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月。C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。D.停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不再享受工伤医疗待遇。

24、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

25、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位

26、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

27、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

28、关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

29、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。（2015）A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

30、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益应（）。A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元

31、建设工程项目中，发包单位可以将项目的()一并发包给一个工程总承包单位。A.设计、施工、监理、采购B.项目管理咨询、设计、施工C.招标代理、采购、施工D.勘察、设计、施工、采购

32、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是（）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格

33、当事人对合同变更的内容约定不明确的，()。A.按国家标准变更B.可以协议补充C.由权利方确定D.推定为未变更

34、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A.工程所在地B.被告住所地C.合同签订地D.原告住所地

35、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A.15B.20C.30D.60

36、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产，并处罚款

37、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的法律责任是（）。A.给予警告，3年内不得再次申请B.吊销企业资质证书C.给予警告，1年内不得再次申请D.暂扣企业资质证书

38、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）。A.工作时间和休息时间B.工作地点C.劳动合同期限D.福利待遇

39、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()（2013）A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制

40、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决

41、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先约定

42、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地

43、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省

44、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

45、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业()应对企业安全生产全面负责。A.项目技术负责人B.总法律顾问C.项目负责人D.主要负责人

46、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法

47、甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

48、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。(2015真题)A.5天B.15天C.20天D.1个月

49、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产并处罚款

50、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除二、多选题

51、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。A.2007年6月10日B.2007年6月15日C.2007年7月10日D.2007年7月15日

52、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

53、根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》，纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，应规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1%B.3%C.5%D.2%

54、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。（2016）A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书

55、某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在()之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7月23日B.7月28日C.8月13日D.9月13日

56、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.权利人有撤销的权利B.善意相对人对合同有追认权C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

57、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。A.每年B.每半年C.每季度D.每月

58、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定

59、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。A.在成都市工商局登记注册的企业B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在英国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

60、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A.暂时停止施工，并及时报告建设单位B.整改，并及时报告建设单位C.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.整改，并及时报告有关主管部门

61、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品

62、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是（）A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任

63、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24

64、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。（2012）A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位

65、《大气污染防治法》规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过()的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月

66、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日

67、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。(2015真题)A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任

68、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（）。A.他人未经申请人同意而泄露其内容的B.他人私下经申请人同意而公开其内容的C.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的

69、下例关于施工现场消防安全说法错误的有()。A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练

70、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

71、甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司共同D.乙、丙公司连带

72、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A.超资质承揽工程B.相互串通投标C.骗标D.违法分包

73、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是（）。2016A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债

74、关于招标的说法，正确的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

75、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为()。A.不确定B.已变更C.未变更D.未变更或已变更都可

76、5月10日，甲以自有房屋一套为债权人乙设定抵押并办理抵押登记。6月10日，甲又以该房屋为债权人丙设定抵押，但一直拒绝办理抵押登记。9月10日，甲擅自将该房屋转让给丁并办理了过户登记。下列哪种说法是错误的（）。A.乙可对该房屋行使抵押权B.甲与丙之间的抵押合同已生效C.甲与丁之间转让房屋的合同有效D.丙可以要求甲赔偿自己所遭受的损失

77、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是（）。A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

78、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司

79、有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应（）。A.责令改正B.责令停止施工C.对建设单位处以罚款D.降低施工单位资质等级

80、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签证地C.施工行为地D.承包方住所地

81、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。A.6000B.8000C.10000D.12000

82、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

83、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。A.综合资质、专业资质和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

84、监理工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,称之为()。A.旁站B.巡视C.重点检验D.专项检查

85、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从()之日起算。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束

86、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%

87、关于延续注册,说法正确的是（）。A.注册证书与执业印章有效期为5年B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请C.延续注册应当公告审批结果D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请

88、某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

89、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门

90、关于变更注册,说法正确的是()。A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册C.变更注册后仍延续原注册有效期D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书

91、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改

92、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A.建设项目规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构

93、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出

94、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报。A.60日B.50日C.40日D.30日

95、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚。A.原处罚数额按日连续B.原处罚数额双倍C.原处罚数额按月连续D.不超过100万

96、（2020年真题）关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行

97、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元C.要求甲支付损害赔偿2万元D.要求甲支付违约金1.5万元

98、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。A.综合应急预案B.施工单位的生产安全事故应急救援预案C.现场处置方案D.专项应急预案

99、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

100、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：2021/2020版教材P73《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同充许他人以本企业名义承揽工程。

2、答案：C本题解析：2007年建设工程法规真题第47题

3、答案：B本题解析：P24-30《专利法》规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

4、答案：C本题解析：P232-234《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

5、答案：C本题解析：2021、2020版教材P367/2019版教材P365《民事诉讼法》规定：“双方当事人可以自行和解。”这种和解在法院作出判决前，当事人都可以进行。

6、答案：B本题解析：教材P331【知识点】建设工程纠纷的主要种类。行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为；（2）行政行为具有一定的裁量性；（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出；（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性；（5）行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。

7、答案：A本题解析：本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防治的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。

8、答案：D本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。A是施工单位的责任;B建设单位的责任;C.为设计单位的责任D为监理单位的责任。

9、答案：C本题解析：2021、2020版教材P366/2019版教材P365法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。

10、答案：B本题解析：教材P346【知识点】民事诉讼的审判程序。一审程序包括普通程序和简易程序；适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

11、答案：C本题解析：本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。

12、答案：D本题解析：《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

13、答案：C本题解析：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。

14、答案：C本题解析：2004年建设工程法规真题第32题

15、答案：C本题解析：2021、2020版教材P152/2019版教材P151《劳动合同法》规定，劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反合同。

16、答案：B本题解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P131该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

17、答案：C本题解析：本题考核的是知识产权的专有性。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

18、答案：D本题解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

19、答案：B本题解析：有防水要求的卫生间保修期为5年

20、答案：D本题解析：选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误；工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误；实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，D正确。

21、答案：B本题解析：2021版教材P265/2020版教材P264/2019版教材P263施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，

22、答案：D本题解析：2021/2020版教材P28(四）注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。”

23、答案：B本题解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。.

24、答案：B本题解析：本题考核的是承揽人的义务。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。

25、答案：C本题解析：2021版教材P286/2020版教材P285/2019版教材P284建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

26、答案：C本题解析：2021版教材P295/2020版教材P294/2019版教材P293本题考核的是建筑材料的检验。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

27、答案：D本题解析：2021版教材P263/2020版教材P262/2019版教材P261《建筑工程安全生产管理条例》规定施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

28、答案：A本题解析：暂无解析

29、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。

30、答案：A本题解析：本题考核的是违约责任的承担。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

31、答案：D本题解析：2021、2020版教材P111/2019版教材P109本题考察的是工程总承包。《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。

32、答案：A本题解析：行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除

33、答案：D本题解析：2021、2020版教材P142/2019版教材P141当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。。

34、答案：A本题解析：2021版教材P339/2020版教材P338/2019版教材P336《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

35、答案：A本题解析：【知识点】中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。

36、答案：C本题解析：取得安全生产许可证的施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

37、答案：C本题解析：建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。

38、答案：D本题解析：试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等事项不是劳动合同中必须具备的条款

39、答案：D本题解析：用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。

40、答案：C本题解析：【知识点】仲裁的开庭和裁决。选项B仲裁以不公开审理为原则。选项AC仲裁应当开庭审理，这是仲裁的审理的主要方式，但是当事人协议不开庭的，可不开庭。选项B仲裁一般不公开，当事人协议公开的，可以公开。注意开庭不等于公开。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。

41、答案：C本题解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

42、答案：C本题解析：调解协议的司法确认：可自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层法院申请司法确认调解协议。

43、答案：B本题解析：不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经县级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

44、答案：A本题解析：B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出；D错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

45、答案：D本题解析：2021/2020版教材P228/2019版教材P227建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

46、答案：C本题解析：P1以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成。

47、答案：C本题解析：联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

48、答案：D本题解析：本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

49、答案：C本题解析：本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

50、答案：A本题解析：【知识点】租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。

51、答案：D本题解析：2021、2020版教材P376/2019版教材P375公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

52、答案：C本题解析：P141-145承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;（3）已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）未按约定支付工程价款的;（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;（3）不履行合同约定的协助义务的。

53、答案：D本题解析：P46-48本题考查的是企业增值税的规定。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

54、答案：C本题解析：企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

55、答案：B本题解析：2021版教材P280/2020版教材P279/2019版教材P278《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

56、答案：D本题解析：相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

57、答案：B本题解析：根据《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条的规定，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

58、答案：B本题解析：2011年建设工程法规真题第54题

59、答案：C本题解析：非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

60、答案：A本题解析：2010年建设工程法规真题第64题本题主要考查工程监理单位的安全责任。

61、答案：A本题解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

62、答案：B本题解析：联合体接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

63、答案：D本题解析：2021版教材P318/2020版教材P316/2019版教材P315《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理。

64、答案：B本题解析：《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。《建筑法》还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

65、答案：C本题解析：2021、2020版教材P198/2019版教材P197本题考察的是(一)施工现场大气污染的防治。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

66、答案：D本题解析：D正确，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。

67、答案：A本题解析：本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任。

68、答案：B本题解析：《专利法》规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄漏其内容的。

69、答案：D本题解析：重点工程的施工现场多定为消防安全重点单位实行每日防火巡查，并建立巡查记录；公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业；施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每半年组织一次演练。

70、答案：D本题解析：本题考查的是工程价款的支付。选项A错误，利息从应付工程价款之日计付；选项B错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持；选项C错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算；选项D正确，《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

71、答案：D本题解析：根据《民法典》第66条第3款的规定，代理人与第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。

72、答案：A本题解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或者与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或者违法分包的。

73、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。这里合同之债最合理。

74、答案：B本题解析：A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B正确，招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。C错误，开标由招标人主持。D错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封。

75、答案：C本题解析：2021、2020版教材P142/2019版教材P141合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。

76、答案：C本题解析：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效。

77、答案：C本题解析：【知识点】建设工程物权制度。选项ABD地役权不得单独保留、转让或者与供役地需役地分离。

78、答案：C本题解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

79、答案：A本题解析：《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

80、答案：C本题解析：本题主要考查地域管辖。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第24条的规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”综上所述，本题正确答案为C。

81、答案：B本题解析：2021、2020版教材P170/2019版教材P169用人单位自用工之是起超过一个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的应当身劳动者每月支付2倍的工资。

82、答案：D本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。选项B，正确的说法应为招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。选项C，正确的说法应为原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。选项D是正确的，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。

83、答案：A本题解析：B项是工程设计企业资质的划分；C项是施工企业资质的划分；D项什么都