2024年漏水维修施工合同（二篇）

第2页共2页2024年漏水维修施工合同委托方：以下简称(甲方)承接方：以下简称(乙方)就_____公司写字楼外墙面内置空调主机框台防水维修，经甲乙双方在互利互惠的原则上共同友好协商，达成如下协议：一、整治范围或工程数量：1、维修项：空调框台防水维修2、所有大空调框，(85个以内)二、承包方式：全包。(包工、包料、包质量)。三、维修单价：按维修材料费____元/个。人工费____元/个，管理费，高空作业保障基金等费用合计40/元个(____元/个)的原则。四、维修包干价：壹万柒仟零佰零拾元(____元)。五、质量标准：确保治理部位不渗不漏，能顺利排水。六、维修验收：完工后须____日内组织竣工验收，完工后经试水检验后，维修部位无渗漏，维修质量验收合格。七、所治理部位保修____年，乙方费用自理;因人为破坏或者不可抗力因素造成的质量问题，不在保修范围之内。八、付款方式：工人进场施工甲方支付总造价的____%作为备料款，维修完毕，质量验收合格，维修部位达标后再付____%，三个月无质量问题一次付清所有款项九、甲乙双方职责范围1、甲方职责范围(1)负责提供水源和照明以及工具/原材料的存放场所。(2)依据甲方签字确认的工程量及进度款额度，按期支付乙方维修款。(3)对施工完的维修进行验收，验收合格后签署验收证明及付款意见。2、乙方职责范围(1)负责在工期范围内完成维修范围(按提供的防水治理方案)中所包含的所有工作。(2)有计划有步骤的采取科学的治本方案进行施工，确保施工质量。(3)负责保质期内德维修工作，防水质保期为____年。十、施工工期为：12天，因甲方不按期付款而造成的工期延后乙方概不负责，因不可抗力因素影响工程进度，工期顺延。十一、其他未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。十二、本合同一式2份，甲乙双方各执1份。甲方甲方：_____乙方：_____代表：_____代表：_____合同签订日期：2024年漏水维修施工合同（二）漏水维修施工合同甲方：（以下简称“业主”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“承包方”）地址：联系电话：鉴于：1.业主作为住宅的实际使用人，发现住宅存在漏水问题，需要进行维修；2.承包方具有专业的漏水维修施工能力，并有意愿承接该项维修工程；双方经过友好协商，就漏水维修工程的相关事宜达成以下合同：第一条项目概况1.1项目名称：漏水维修工程。1.2项目位置：（填写住宅所在地址）。1.3项目规模：（填写具体住宅的面积、房间数量等）。1.4工期：（填写预计的施工工期，如开始时间、预计完成时间等）。第二条工程内容2.1漏水维修工程内容包括但不限于以下项目：（1）排查漏水原因；（2）修补漏水点；（3）处理受损的水管、地板、墙面等；（4）完善漏水预防措施；（5）其他必要的维修工作。2.2业主可要求承包方提供漏水维修工程的详细方案，并在双方协商一致后，由双方签订补充协议进行明确。第三条付款方式3.1本合同约定的施工费用总额为人民币（填写具体金额）。3.2付款方式：（1）业主需在合同签订后三日内支付合同总额的30%作为预付款；（2）承包方完成工程后，业主需按照完成情况支付合同总额的50%作为进度款；（3）工程完工后，业主需支付合同总额的20%作为验收款。第四条违约责任4.1任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。4.2若业主未按时支付款项，承包方有权暂停施工，并有权要求支付延迟支付期间所造成的损失。4.3若承包方未按照约定时间完成工程，业主有权要求加班加点完成工程，并要求赔偿延误产生的损失。第五条变更和解除5.1本合同有效期为工程完工之日起三个月。5.2双方协商一致，可以对合同内容进行变更或解除。变更或解除协议应以书面形式签署，并经双方正式授权代表签字确认。第六条争议解决6.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。6.2合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的原则进行协商解决；协商不成的，可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。第七条其他约定7.1本合同自双方正式授权代表签字后生效。7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。甲方（业主）：