2024年全国监理工程师之合同管理考试黑金考题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时

2、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日

3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门

4、下列关于担保物的说法不正确的是（）。A.动产既可以作为抵押物，又可以作为质物，但不可以留置B.不可以在不动产上设立质权C.能够质押的财产包括权利D.能够留置的财产不包括不动产

5、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日

6、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同

7、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确

8、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格

9、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120

10、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

11、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

12、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标

13、保证法律关系应当参加的主体至少有（）A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人

14、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函

15、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保

16、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人

17、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所

18、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

19、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

20、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复

21、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

22、FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)

23、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（）。A.必须与其他地方所公开的信息一致B.项目名称需要与预审文件封面一致C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致D.投标人也应该与预审文件封面一致

24、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()A.明显不符合技术规格的允许澄清B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明C.大小写不一致的不影响其标书的有效性D.缺少联合体共同协议的允许补正

25、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目

26、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

27、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。A.PDCAAS=AAS×n%B.PDCAAS=AAS×真消化率C.PDCAAS=AAS×表观消化率D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

28、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价

29、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效

30、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性

31、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权

32、下列选项中，属于非法人组织的是（）A.合伙企业B.社会团体C.事业单位D.社会服务机构

33、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日

34、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试

35、关于招标文件下列说法正确的是（）。A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标

36、以下说法符合安全运动条件的是（）。A.遵守自己的步调B.超过负荷身体会崩溃C.注意体重负荷D.以上都是

37、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额

38、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料

39、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权

40、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议

41、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

42、合同工期的作用是()。A.承包人进行工程索赔的依据B.发包人组织竣工验收的依据C.判别是否予以顺延工期的标准D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

43、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利气候条件C.非自然的物质障碍D.不利水文条件

44、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.十八周岁以上的自然人B.十六周岁以上的未成年人C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人D.不满八周岁的未成年人

45、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》

46、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿

47、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务

48、由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A.发包人B.勘察单位C.设计人D.监理单位

49、根据《标准施工合同》，以下有关保险的说法，不正确的是（）。A.建筑工程一切险一般情况下由承包人投保B.施工设备保险，由承包人投保C.进场材料与工程设备保险，双方可以协商确定投保主体D.建筑工程一切险是由发包人和承包人共同投保

50、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价二、多选题

51、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

52、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力

53、关于定金的表述，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%

54、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天

55、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。A.监理人B.业主C.设计人D.分包人

56、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

57、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商

58、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”C.监理人不是施工合同的当事人D.在授权范围内独立工作

59、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法

60、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理

61、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大

62、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立

63、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.交付后由卖方负责卸货

64、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

65、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天

66、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

67、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁

68、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间

69、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

70、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级

71、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人

72、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

73、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天

74、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人

75、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响

76、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20

77、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

78、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位

79、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书

80、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

81、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为D.超越代理权限为代理行为

82、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制

83、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门

84、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付

85、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

86、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.以施工方案得分高的优先B.以评标价低的优先C.以投标报价低的优先D.以综合得分高的优先

87、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式

88、（2014年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

89、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位

90、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任

91、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金

92、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

93、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用

94、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日

95、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求

96、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.如果物保由债务人自己提供，应当先物保后人保B.如果物保由第三人提供，应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当先物保后人保

97、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增值服务

98、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。A.合同价的5％B.合同价的10％C.合同价的20％D.合同价的30％

99、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

100、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考查的是订购产品的交付。产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

2、答案：C本题解析：(2)开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期:但因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。

3、答案：C本题解析：2021教材P105本题考查的是工程款支付管理。由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

4、答案：A本题解析：

5、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收管理。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

6、答案：C本题解析：知识点:ECC合同中的主要选项条款。选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。教材P162。

7、答案：B本题解析：知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。教材P117。

8、答案：B本题解析：暂无解析

9、答案：C本题解析：考核开始工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。参见教材P127。

10、答案：C本题解析：2020/2021版教材P117-118本题考核的是结清单的生效。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

11、答案：C本题解析：本题考查的是材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。卖方延迟交付违约金：延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。买方延迟付款违约金：延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。

12、答案：D本题解析：《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化总承包招标。

13、答案：B本题解析：一、担保的概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。二、担保方式担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。

14、答案：D本题解析：2021教材P90知识点：施工合同标准文本的担保方式。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

15、答案：B本题解析：教材P126本题考查的是保险责任。选项A错误、选项B正确，承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险；选项C错误，承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效；选项D错误，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

16、答案：C本题解析：本题考查的是明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P95。

17、答案：B本题解析：合同法律关系主体为自然人、法人和其他组织。项目经理部不具备法人资格，也不是法人以外的其他组织。

18、答案：D本题解析：2020/2021版教材P136-137第三阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行;

19、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

20、答案：D本题解析：1、发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。2、监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。3、监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。4、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。5、总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。6、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。7、总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。8、总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。

21、答案：B本题解析：2021教材P35～36本题考查的是工程勘察设计的开标、评标。选项A，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录；选项B，工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项C，工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；选项D，投标报价则以偏差率为评分因素并规定相应的评分标准。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。

22、答案：A本题解析：2020/2021版教材P151-152《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

23、答案：D本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。需要注意的是此处的信息必须与其他地方所公开的信息一致，如项目名称需要与预审文件封面一致，项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致，招标人也应该与预审文件封面一致。

24、答案：C本题解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

25、答案：C本题解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，“对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标”。参见教材P29。

26、答案：B本题解析：教材P35-36选项A，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。选项B，评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。选项C，工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。选项D，投标报价则以偏差率为评分因素并规定相应的评分标准。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。

27、答案：B本题解析：PDCAAS=氨基酸评分(AAS)×真消化率(TD)。

28、答案：D本题解析：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价

29、答案：A本题解析：教材P13本题考查的是担保方式。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任。

30、答案：D本题解析：考点:综合评估法。选项A.B.C.均为项目管理机构评审重点。参见教材P43。

31、答案：C本题解析：同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。同时履行抗辩权的适用条件是：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务；②合同中未约定履行的顺序；③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；④对方的对价给付是可能履行的义务。所谓对价给付是指一方履行的义务和对方履行的义务之间具有互为条件、互为牵连的关系并且在价格上基本相等。

32、答案：A本题解析：本题重点考查合同法律关系的构成。非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。选项B，C，D均属于非营利法人。

33、答案：C本题解析：2021教材P99知识点：合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。

34、答案：A本题解析：本题考查的是合同文件。第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。参见教材P122。

35、答案：D本题解析：本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。《标准施工招标文件》、《简明标准施工招标文件》、《标准设计施工总承包招标文件》这三个标准招标文件均适用于公开招标和邀请招标。

36、答案：D本题解析：安全运动条件包括：(1)遵守自己的步调；(2)一开始不要做剧烈的运动；(3)超过负荷身体会崩溃；(4)炎热或酷寒气候要避免运动；(5)水分的补给要充足；(6)注意体重负荷；(7)营养与睡眠充足；(8)身体不适时要休息。

37、答案：A本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险的赔偿金额在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。参见教材P20。

38、答案：B本题解析：本题考查的是承包人的义务。选项A，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权；选项C，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网；选项D，发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

39、答案：C本题解析：工程项目设计标准的认定权不属于监理人的职权。关于委托人和监理人的权利和义务是历年考试的重点内容。

40、答案：A、B、C、D本题解析：膳食调查报告主体内容包括：居民食物摄入状况，居民能量和主要营养素摄入状况，居民膳食能量、蛋白质、脂肪的来源，居民膳食结构状况与膳食指南的比较，通常采用统计分析软件进行人群数据的录入、整理与分析。

41、答案：A本题解析：本题考查的是明确保险责任。标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。

42、答案：D本题解析：合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。

43、答案：B本题解析：2020/2021版教材P108-110本题考核的是不利物质条件。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件

44、答案：C本题解析：八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，十八周岁以上的自然人未完全民事行为能力人

45、答案：A本题解析：本题考查的是AIA系列合同条件。A201《施工合同通用条件》是AIA系列合同中的核心文件。

46、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

47、答案：C本题解析：合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①部分义务由第二人履行属于介同内的约定，但当事人之间的权利义务义系并不因此而改变；②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

48、答案：A本题解析：2021教材P83知识点：由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

49、答案：D本题解析：知识点:保险责任。一切险和第三者责任险，无论是由承包人还是发包人办理，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。名义是共同的，但投保主体是一方。教材P95。

50、答案：C本题解析：考点:材料和通用型设备采购招标文件主要内容。如果采购钢材招标，将钢筋供应作为个合同包，其中包括不同型号，投标人不能仅投其中的某一项，而必须包括全部规格和数量供应的报价。参见教材P51。

51、答案：B本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。

52、答案：B本题解析：2021教材P84知识点：建设工程设计合同当事人。选项A，发包人通常是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级，无乙级；选项D，发包人可以自行招标，也可以委托代理招标。

53、答案：B本题解析：2021教材P16知识点：担保方式。选项A，债务人履行债务的，定金可以收回，也可以抵作价款，不是应当收回。选项C，定金合同是实践合同，从实际支付定金之日起生效。选项D，定金数额不超过20%，在此范围内双方可以协商确定。

54、答案：B本题解析：知识点:设计工作中重要的时间规定。符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。教材P86。

55、答案：A本题解析：本题考查的是施工质量管理。承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

56、答案：A本题解析：如果约定的开工日期已届至且发包人开工前的配合工作已完成，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知；即使此时承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工通知，合同工期不予顺延。

57、答案：C本题解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。

58、答案：B本题解析：2020/2021版教材P91-92既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。

59、答案：C本题解析：本题考查的是设备采购的评标。以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。参见教材P74。

60、答案：B本题解析：委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理，单位的代理人等。

61、答案：A本题解析：2021教材P120本题考查的是设计施工总承包的特点。虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

62、答案：A本题解析：本题考查的是合同成立。该合同属于事实合同，事实合同是指双方当事人没有签订合同形式，但双方已经开始履行合同，双方权利义务关系已经产生，在这种情况下认定合同已经成立。（本知识点新教材已经删除）

63、答案：C本题解析：卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记。备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机一起装运。交付后由买方负责卸货。

64、答案：C本题解析：2021教材P104本题考查的是工程款支付管理。选项AB，暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂估价属于签约合同价的组成部分；选项D，暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。

65、答案：B本题解析：2021教材P86知识点：设计工作中重要的时间规定。符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

66、答案：D本题解析：本题考核的是施工阶段因承包人违约解除合同。施工阶段因承包人违约合同解除后．发包人可派员进驻施工场地．另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

67、答案：A本题解析：WHO推荐选用肩胛下角、肱三头肌和脐旁三个测量点。

68、答案：B本题解析：2021教材P85知识点：建设工程设计合同履行管理。发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。

69、答案：B本题解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

70、答案：D本题解析：发包人可以是建设单位或总承包单位。承包人必须是具有相应资质的法人。

71、答案：C本题解析：2021教材P101知识点：施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

72、答案：D本题解析：本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：（1）合同设备交付时；（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

73、答案：C本题解析：知识点:《施工合同条件》索赔的程序。工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。教材P156。

74、答案：B本题解析：2020/2021版教材P83-84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。

75、答案：D本题解析：当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

76、答案：B本题解析：2021教材P16知识点：保证在建设工程中的应用。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。则本题投标保证金=200×2%=4（万元）。

77、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程设计投标管理。评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。参见教材P48。

78、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。参见教材P66。

79、答案：C本题解析：监理公司是以盈利为目的的企业法人，则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。工商登记意味着企业法人成立，资质证书意味着技术水平达到要求。

80、答案：C本题解析：知识点:代