版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
编号:__________2024开发商装修合同范本甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日
2024开发商装修合同范本合同目录第一章:合同主体及定义1.1甲方(开发商)名称及地址1.2乙方(装修公司)名称及地址1.3丙方(业主)名称及地址1.4合同相关术语解释第二章:装修工程内容2.1装修项目列表2.2装修设计方案2.3装修材料及品牌2.4装修工艺及标准第三章:合同价格及支付方式3.1合同总价3.2付款方式及进度3.3价格调整条款3.4支付凭证及报销事项第四章:装修工程进度及交付4.1施工时间表4.2工程进度报告4.3工程验收标准4.4交付及验收程序第五章:质量保证及售后服务5.1质量标准及要求5.2质保期限5.3售后服务承诺5.4质量问题处理流程第六章:合同的履行及变更6.1双方的权利与义务6.2合同变更程序6.3合同解除及违约责任6.4争议解决方式第七章:安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2施工现场安全管理7.3环保要求及措施7.4安全事故处理流程第八章:合同争议解决8.1争议解决方式8.2调解及仲裁8.3法律适用及诉讼管辖第九章:合同的生效、终止与续签9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同续签程序第十章:其他约定10.1保密条款10.2广告及宣传约定10.3知识产权保护10.4不可抗力条款第十一章:附件11.1装修设计图纸11.2材料品牌及规格说明书11.3施工工艺标准第十二章:补充协议12.1补充协议内容12.2补充协议签订日期第十三章:合同的修订历史13.1修订日期13.2修订内容摘要第十四章:合同附件14.1合同签字盖章页14.2相关资质证书复印件14.3其他相关文件合同编号_________第一章:合同主体及定义1.1甲方(开发商)名称:_________,地址:_________1.2乙方(装修公司)名称:_________,地址:_________1.3丙方(业主)名称:_________,地址:_________1.4合同相关术语解释:1.4.1装修工程:指根据本合同约定的设计方案和标准,对丙方住宅进行内部装修的各项施工活动。1.4.2装修材料:指用于装修工程的各类材料,包括主材和辅材。1.4.3施工进度:指按照本合同约定的时间表完成的各项施工活动。1.4.4验收合格:指装修工程经过甲方、乙方和丙方共同验收,符合合同约定的质量、功能和美观要求。第二章:装修工程内容2.1装修项目列表:2.1.1客厅装修2.1.2卧室装修2.1.3厨房装修2.1.4卫生间装修2.1.5书房装修2.1.6阳台装修2.1.7室内门更换2.1.8墙面涂料2.1.9地面铺装2.1.10水电改造2.1.11家具定制2.1.12灯具安装2.1.13窗帘安装2.1.14其他装修项目(如有)2.2装修设计方案:详见附件1《装修设计图纸》2.3装修材料及品牌:详见附件2《材料品牌及规格说明书》2.4装修工艺及标准:详见附件3《施工工艺标准》第三章:合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元3.2付款方式及进度:3.2.1合同签订后7个工作日内,丙方支付合同总价的30%作为预付款。3.2.2装修工程进度达到30%时,丙方支付合同总价的30%。3.2.3装修工程进度达到60%时,丙方支付合同总价的30%。3.2.4装修工程验收合格后,丙方支付剩余的10%。3.3价格调整条款:如遇市场行情变化,乙方向甲方提出价格调整申请,甲方有权根据实际情况进行审核并决定是否同意调整。3.4支付凭证及报销事项:所有支付款项均应以银行转账或现金方式支付,并提供相应凭证。丙方应在验收合格后7个工作日内向乙方支付合同约定的款项。第四章:装修工程进度及交付4.1施工时间表:详见附件4《施工时间表》4.2工程进度报告:乙方应定期向甲方和丙方报告工程进度,确保双方了解工程进展情况。4.3工程验收标准:详见附件5《工程验收标准》4.4交付及验收程序:4.4.1装修工程完成后,乙方组织甲方和丙方进行共同验收。4.4.2验收合格的,甲方和丙方在验收记录上签字确认,并支付合同约定的尾款。4.4.3验收不合格的,乙方应在验收后15个工作日内按照甲方和丙方的要求进行整改,并重新组织验收。第五章:质量保证及售后服务5.1质量标准及要求:详见附件6《质量标准及要求》5.2质保期限:自装修工程验收合格之日起算,质保期限为____年。5.3售后服务承诺:乙方在质保期限内提供免费售后服务,包括维修、更换损坏的部分等。5.4质量问题处理流程:详见附件7《质量问题处理流程》第六章:合同的履行及变更6.1双方的权利与义务:详见附件8《双方的权利与义务》6.2合同变更程序:任何一方提出合同变更要求,需经双方协商一致,并以书面形式确认。6.3合同解除及违约责任:详见附件9《合同解除及违约责任》6.4争议解决方式:详见附件10《争议解决方式》第八章:合同争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解及仲裁:如双方同意,也可以选择通过第三方调解或仲裁机构解决争议。8.3法律适用及诉讼管辖:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖。第九章:合同的生效、终止与续签9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件:合同履行完毕或者双方协商一致解除。9.3合同续签程序:如需续签,应在本合同到期前30日内,由双方协商一致并签订新的合同。第十章:其他约定10.1保密条款:双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。10.2广告及宣传约定:乙方不得使用甲方或丙方的名称、商标、标志等进行广告宣传,未经甲方同意不得以任何形式对外发布与甲方有关的新闻或信息。10.3知识产权保护:乙方应尊重甲方和丙方的知识产权,不得侵犯其商标、专利、著作权等。10.4不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。第十一章:附件11.1装修设计图纸:详见附件11《装修设计图纸》11.2材料品牌及规格说明书:详见附件12《材料品牌及规格说明书》11.3施工工艺标准:详见附件13《施工工艺标准》第十二章:补充协议12.1补充协议内容:如双方在合同履行过程中有新的约定,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2补充协议签订日期:补充协议的签订日期为____年____月____日。第十三章:合同修订历史13.1修订日期:本合同的修订历史及每次修订的日期如下:13.1.1首次签订日期:____年____月____日13.1.2修订日期1:____年____月____日13.1.3修订日期2:____年____月____日(如有)13.2修订内容摘要:每次修订的内容简要说明。第十四章:合同附件14.1合同签字盖章页:甲方(开发商):_________________________授权代表(签字):_______________________日期:_______________________________乙方(装修公司):_________________________授权代表(签字):_______________________日期:_______________________________丙方(业主):_________________________授权代表(签字):_______________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应遵循甲方的要求进行采购。如有特殊情况,乙方需提前向甲方申请并获得甲方书面同意。1.2甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保施工质量符合合同约定的标准。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检测报告。1.3甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况对合同约定的装修内容、材料、工艺等进行变更。乙方应及时调整施工方案,并通知丙方。1.4甲方验收权:甲方有权对装修工程进行验收,并有权要求乙方进行整改直至达到甲方满意的质量标准。如甲方对乙方的工作不满意,甲方有权要求乙方无偿返工。1.5甲方索赔权:如乙方施工质量不符合合同约定,或乙方违反合同约定导致甲方损失,甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证:乙方应对其提供的装修材料和施工质量承担责任。如因乙方原因导致装修工程质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。2.2乙方保密义务:乙方应对在合同履行过程中获得的甲方和丙方的商业秘密予以保密,未经甲方和丙方同意,不得向第三方披露。2.3乙方违约责任:如乙方未能按照合同约定的时间、质量完成装修工程,乙方应向甲方支付违约金,违约金的具体数额由双方协商确定。2.4乙方维修责任:在质保期内,如装修工程出现质量问题,乙方应负责维修或更换损坏的部分,并承担相应费用。2.5乙方权益保护:乙方有权按照合同约定收取款项,并有权依法维护自身合法权益。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责:第三方中介应公正、客观地协调甲方、乙方和丙方之间的关系,协助各方解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介收费:第三方中介的收费标准由各方协商确定,并在合同中予以明确。3.3第三方中介的约束力:第三方中介的意见和建议对各方具有约束力,各方应遵循第三方中介的指示进行合同履行。3.4第三方中介的变更权:如有特殊情况,第三方中介有权对合同约定的内容进行变更,并通知各方。3.5第三方中介的解除权:如各方同意解除合同,第三方中介有权终止合同履行,并通知各方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修设计图纸2.材料品牌及规格说明书3.施工工艺标准4.工程验收标准5.质量标准及要求6.双方的权利与义务7.合同解除及违约责任8.争议解决方式9.广告及宣传约定10.知识产权保护11.不可抗力条款12.补充协议13.装修工程进度表14.付款凭证及报销事项记录二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款,视为违约。2.乙方未按约定时间、质量完成装修工程,视为违约。3.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料,未经甲方书面同意,视为违约。4.乙方未按要求进行施工监督、报告进度或隐瞒工程问题,视为违约。5.丙方未按约定时间支付款项,视为违约。6.任何一方未履行合同约定的保密义务,视为违约。7.乙方未履行质量保证及售后服务承诺,视为违约。8.不可抗力事件导致合同无法履行,不视为违约,但需根据不可抗力影响部分或全部免除责任。三、法律名词及解释:1.合同履行:指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。2.违约行为:指合同一方或双方未履行合同约定的义务。3.违约责任:指违约方因违约行为而应承担的法定责任。4.质保期限:指合同约定的装修工程质量保证期限。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。6.索赔:指合同一方因对方违约而要求对方赔偿损失的行为。7.仲裁:指合同双方同意将争议提交仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。8.诉讼:指合同双方通过法院诉讼程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:协商确定延误原因,根据实际情况调整施工时间表,必要时安排加班或增派人员。2.材料质量问题:及时更换不合格材料,对已使用的材料进行检查,确保不影响装修质量。3.设计变更:双方协商确定变更内容,修改设计方案,重新签订补充协议。4.付款争议:查看付款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 淮阴师范学院《体育科研方法》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《仪器分析》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《乡村地理学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《分析学专题研究》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 淮阴工学院《食品分析与感官评定》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 淮阴工学院《液压与气压传动1》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 五年级诗词大会活动方案
- 天然气开采的社会与经济影响评估考核试卷
- 光学仪器的激光光源选择技术原理与应用考核试卷
- 化学矿石的电极半反应和电池动力学考核试卷
- 伴有精神病性症状的重度抑郁发作的护理查房
- 部编版七年级上册语文基础知识训练及答案一
- 污泥( 废水)运输服务方案(技术方案)
- 如何搞定你的客户-
- 八年级物理上册说课稿:第二章2.1物质的三态 温度的测量
- 职业院校面试题目及答案
- 湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟2023-2024学年高一上学期期中联考政治试题
- 海水淡化处理方案
- 福建省厦门市翔安区2023-2024学年九年级上学期期中英语试题
- 学生对学校满意度评价表
- 化工项目国民经济分析 化工项目技术经济
评论
0/150
提交评论