工程施工合同跟踪与控制2024年

工程施工合同跟踪与控制2024年通用合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：__________二、合同跟踪与控制2.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款，确保工程顺利进行。2.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求组织施工，确保工程按时完成。2.3甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改要求。乙方应认真听取甲方的意见和建议，及时整改。2.4乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，如有重大事项应及时报告。2.5甲方应按照合同约定及时办理工程验收手续，验收合格后支付剩余工程款。2.6乙方应按照合同约定承担工程保修责任，确保工程质量。三、违约责任3.1甲方未按照合同约定支付工程进度款，导致工程延期、停工等损失的，应承担相应的违约责任。3.2乙方未按照合同约定完成工程，导致工期延误、质量问题等损失的，应承担相应的违约责任。3.3甲方未按照合同约定办理工程验收手续，导致工程无法按时竣工的，应承担相应的违约责任。3.4乙方未按照合同约定承担保修责任，导致工程质量问题的，应承担相应的违约责任。四、争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。5.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。5.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程施工合同文件

2.工程设计图纸

3.工程预算明细表

4.工程进度计划表

5.工程验收标准

6.保修条款及相关资料

7.双方资质证明文件

8.法律法规及相关政策文件二、违约行为及认定：

1.甲方未按合同约定支付工程进度款，导致工程延期或停工。

2.乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误或质量问题。

3.甲方未按合同约定办理工程验收手续，导致工程无法按时竣工。

4.乙方未按合同约定承担保修责任，导致工程质量问题。三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：双方为完成特定工程，明确双方权利义务的协议。

2.违约行为：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。

3.工期：合同约定的工程完成时间。

4.质量：工程符合设计文件、技术规范和验收标准的程度。

5.保修责任：承包商对工程质量问题承担修复、赔偿责任的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度款支付问题：甲方应严格按照合同约定及时支付工程进度款，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。

2.工程质量问题：甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改要求。乙方应认真听取甲方的意见和建议，及时整改。

3.工程验收问题：甲方应按照合同约定及时办理工程验收手续，如有验收不合格的情况，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

4.保修责任问题：如工程在保修期内出现质量问题，乙方应承担保修责任，及时解决质量问题。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程的施工合同管理。

2