2024版施工协议书与施工合同

2024版施工协议书与施工合同合同编号：__________鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟进行施工项目的建设；2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该施工项目的建设；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意签订本施工协议书与施工合同。第一条合同标的1.2施工方应按照本合同约定的施工内容、施工标准、施工期限等完成施工项目。第二条施工内容2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成项目的施工。2.2施工方应保证施工过程中各项工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。2.3施工方应承担施工过程中的安全防护、文明施工和环境保护工作。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为：自合同签订之日起至______年______月______日止。3.2施工方应按照约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量保修4.1施工方应对施工项目质量承担保修责任，保修期限自项目验收合格之日起计算。4.2保修期内，如施工项目出现质量问题，施工方应负责及时修复，并承担修复费用。第五条合同价款及支付5.1本项目的合同总价为：人民币（大写）：________________元整（小写）：_________________元。5.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例向施工方支付合同价款。5.3施工方完成施工项目并经验收合格后，业主应支付剩余合同价款。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.施工资质证明5.安全生产许可证6.环保审批文件7.付款凭证8.验收报告9.保修条款10.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工，认定标准为：逾期天数超过合同约定的宽容期限。2.施工质量不符合约定，认定标准为：工程质量检测不合格。3.施工方未按照约定支付合同价款，认定标准为：逾期支付超过合同约定的宽容期限。4.业主未按照约定提供施工条件，认定标准为：影响施工进度或质量的行为。5.双方未履行协商义务，认定标准为：未能就合同履行中的问题达成一致意见。三、法律名词及解释：1.施工项目：指双方约定的建设工程项目。2.施工方：指承担施工项目的具有相应资质的当事人。3.业主：指承担施工项目建设的法人或其他组织。4.合同总价：指双方约定的完成施工项目所需支付的金额。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.保修责任：指施工方对施工项目质量承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：双方可协商调整工期，如需延长工期，则相应顺延付款和验收时间。2.工程质量问题：施工方应负责修复，并承担修复费用。如修复后仍不合格，双方可协商赔偿。3.付款纠纷：按照合同约定的付款节点和比例支付，如有争议，可通过协商解决。4.施工条件不足：业主应尽快提供施工条件，如影响施工进度，双方可协商调整工期。5.合同履行争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提