2024版公司水电站施工合同范本

2024版公司水电站施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为水电站项目业主，拥有水电站项目的所有权和决策权；乙方为具备水电站施工资质和能力的施工单位，愿意承担水电站项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条合同标的1.1本合同标的为：__________水电站项目施工工程。1.2施工内容包括但不限于：__________第二条合同价格2.1本合同施工工程的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照本合同约定的施工内容和施工进度，完成施工工程。第三条合同工期3.1合同工期为__________个月，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应当保证施工进度符合合同约定的工期要求，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1乙方应当按照国家及行业标准和甲方的要求，保证施工质量。4.2乙方应当严格按照施工图纸、施工规范和施工技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。4.3乙方应当对施工过程中出现的问题及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。第五条合同的履行5.1甲方应当按照合同约定，向乙方支付合同价款。5.2乙方应当按照合同约定，完成施工工程，并保证工程质量。5.3甲方、乙方应当共同遵守国家相关法律法规，依法履行合同义务。第六条合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应当经双方协商一致，并签订书面协议。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可以协商变更或解除合同。6.3合同变更或解除后，乙方应当按照合同约定，承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、终止和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。8.2合同终止后，乙方应当按照甲方要求，完成工程资料的移交和工程保修工作。8.3本合同的解除应当经双方协商一致，并签订书面协议。第九条其他约定9.1双方应当遵守国家相关法律法规，依法履行合同义务。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范

2.施工进度计划

3.工程质量标准

4.施工资质证明文件

5.工程保修条款

6.不可抗力事件认定文件

7.合同变更和解除的书面协议

8.工程竣工验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工内容和施工进度完成工程，视为违约。

2.乙方施工质量不符合国家及行业标准，视为违约。

3.乙方未按照甲方要求进行整改，视为违约。

4.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。

6.不可抗力事件导致合同无法履行，不视为违约，但需根据双方协商变更或解除合同。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站项目业主，拥有水电站项目的所有权和决策权。

2.乙方：指具备水电站施工资质和能力的施工单位。

3.合同工期：指合同约定的施工工程完成的时间段。

4.施工质量：指施工工程满足国家及行业标准的程度。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应立即报告甲方，并制定整改措施，甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金。

2.施工质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用，如导致工程损失，乙方还应承担相应赔偿责任。

3.付款争议：双方应协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.不可抗力事件：双方应立即协商变更或解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。

5.合同变更和解除：双方签订书面协议，明确变更或解除事项