一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）

一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）

单选题（共60题）1、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s【答案】D2、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗【答案】D3、广电中心的防火要求：建筑面积（）m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D4、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B5、设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟【答案】C6、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A7、属于第四代移动通信技术的核心网是()核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D8、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9～12mB.10～12mC.11～12mD.11～13m【答案】D9、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A10、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】D11、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.盗窃公用电信设施B.攻击他人电信网络C.故意破坏正在使用的公用电信设施D.用虚假的身份证件办理入网手续【答案】D12、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿人金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】B13、录音室里为了隔绝外面的噪音，应采取隔声措施，以下叙述错误的是()。A.墙体采用厚墙或双层墙时，应采用密封式的双层窗B.录音室与控制室之间的观察窗应由不平行的三层玻璃制成，录音室入口采用特制的双层门C.录音室的墙壁和顶棚上应布置适当的吸声材料D.录音室的通风、采暖和制冷要采取措施，消除发出的噪声【答案】C14、下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.架设拉绳式桅杆B.架设自立式钢塔C.架设无线幕D.安装大型电感线圈【答案】D15、关于拉绳式桅杆安装要求的说法，正确的是（）A.每层临时拉绳的初拉力应在与上层正式拉绳的初拉力相近B.在调整、收紧拉绳时，严禁塔上人员或地面人员有一方抢先收紧C.扒杆放至地面后，先自上而下调整拉绳初拉力，再调整桅杆垂直度，使其符合设计要求D.悬挂天线幕前，桅杆应适当反向倾斜，挂好天线幕后应将桅杆倾斜部分调整过来【答案】D16、下列说法错误的是（）。A.光（电）缆埋深不足时，可以采用水泥包封。B.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。C.高低差在0.8及以上的沟坎处，应设置漫水坡、挡土墙。D.光（电）缆离电杆拉线较近时，应穿放不小于20m的塑料管保护。【答案】C17、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C18、在太阳能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】C19、接入网的主要功能不包括（）A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A20、以下（）多址方式，把卫星转发器的工作时间分割成周期性的互不重叠的时隙，分配给各站使用。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址【答案】B21、地面无线广播遥控监测站距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D22、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B23、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C24、在SDH网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A25、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C26、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C27、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步【答案】B28、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C29、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担50％D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B30、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.用户口功能C.传送功能D.核心功能【答案】A31、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D32、远程网是()的又一称谓。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D33、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理【答案】C34、按网络拓扑结构划分，计算机网络结构可分为()。A.星形、环形B.总线型C.网形、树形D.以上均是【答案】D35、DWDM系统中，不同波道OTU可以互换的是（）。A.发送端OTUB.中继型OTUC.接收端OTUD.收发合一型TU【答案】C36、关于前端机房布线的说法，错误的是()。A.电源线、射频线、视音频线绝不能相互缠绕在一起，必须分开敷设B.电源线要有避雷装置，传输电缆要有防水装置C.各设备之间接地线要良好接地，射频电缆的屏蔽层要与设备的机壳接触良好D.电缆与电源线穿入室内处要留防水弯头，以防雨水流入室内【答案】B37、水泥管道整体铺设完成，在()进行试通。A.回填前B.回填后C.包封前D.包封后【答案】B38、SDH微波传输设备不包括()。A.天馈线部分B.中频调制解调部分C.微波收发信机部分D.操作、管理、维护和参数配置部分【答案】A39、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A40、100对以上的电缆加有预备线对(用SP表示),预备线对的数量一般为标称对数的1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A41、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B42、IPv6采用()IP的地址长度。A.32位B.64位C.128位D.256位【答案】C43、直埋光缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D44、安装600*300*2600mm机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D45、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D46、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A47、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C48、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A49、综合布线系统中不包括()。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输设备【答案】B50、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。A.传输分析仪B.模拟呼叫器C.光谱分析仪D.多波长计【答案】B51、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C52、CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为()。A.软切换B.硬切换C.接力切换D.定向切换【答案】A53、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B54、光缆线路工程中继段应测试（）。A.光纤反射损耗B.光纤接头损耗C.光纤模场直径D.光纤抗张强度【答案】B55、通信网中，（）属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统【答案】D56、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。P181A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C57、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B58、信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进行（）信息交换的机制。A.控制B.计费C.网管D.用户【答案】A59、第二代移动电话系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B60、行车式悬吊装置使用灯具数量较少，调动灵活，布光速度快，与机械化灯具配套使用，操作十分简便，适合于在面积大于()m2、顶棚高度大于8m的中、大型演播室使用。A.100B.200C.300D.400【答案】D多选题（共45题）1、声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过（）等要素来描述。A.响度B.乐音C.音调D.噪声E.音色【答案】AC2、用于光纤通道总衰减测试的仪器包括()。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC3、DT测试过程中需要显示的信息包括（）。A.服务小区B.终端发射功率C.数据服务质量D.主要邻区间切换E.基站发射功率【答案】ABCD4、任何组织或者个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD5、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D6、SDH传输网标准化的信息结构等级称为同步传送模块STM—N。N值可取()。A.2B.4C.8D.16E.64【答案】BD7、关于电气调光设备，下列说法不正确的有()。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0～220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】AC8、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧、深、平、宽”，解释正确的为()。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标准保证沟底的宽度【答案】ACD9、拉线程式是由()因素决定的。A.杆路的负载B.线路长度C.角深的大小D.线路负荷E.杆路的高度【答案】ACD10、光纤传输中光纤自身的损耗主要有()。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案】C11、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC12、剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。A.倾角B.俯角C.夹角D.对角E.仰角【答案】B13、监测台根据()的不同要求，分为三级。A.监测范围B.监测项目C.监测精度D.工作时间E.技术管理【答案】ABCD14、与GSM相比，CDMA的优点有（）。A.系统容量大B.频带利用率较低，但频率规划灵活C.可以采用频分多址方式和时分多址方式D.手机备用时间长E.通信质量更佳【答案】AD15、广播电视中心电源系统对ＵＰＳ系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD16、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD17、常见的声学处理措施是对建筑物的()进行隔声和吸声处理。A.地面B.窗户C.墙面D.外立面E.周围环境【答案】ABC18、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC19、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD20、移动通信设备网络测试内容有（）。A.电压驻波比测试B.网络功能和性能检验C.路测D.呼叫质量测试E.上电测试【答案】BCD21、微波天线的基本参数为()。A.天线增益B.半功率角C.隔离度D.极化去耦E.驻波比【答案】ABD22、在通信网中属于交换节点功能的有()。A.提高物理线路的使用效率B.交换功能C.话务统计D.维护管理E.实现对交换节点呼叫建立的控制【答案】BCD23、关于接地装置安装的说法，错误的是()。A.新建局站的接地应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面不应小于0.7mC.接地引入线的长度不宜超过40mD.在地下采用裸铝导体作为接地引入线E.接地汇集装置的安装位置应符合设计规定【答案】CD24、某省移动公司多次接到投诉，平原地区某村口附近手机显示信号强度仅有一格，且经常掉话，下列措施中，可直接改善现状的有()。A.适当提高基站发射功率B.降低天线高度C.减小天线与抱杆夹角度数D.增加基站载频数量E.增加基站传输接口速率【答案】AC25、通信电源交流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DC／DC)【答案】BCD26、勘测设计、施工、系统集成、用户管线建设、监理等单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.超越本单位资质承揽通信工程或允许其他单位或个人以本单位名义承揽通信工程的B.通信工程承包单位承包的工程转包或违法分包的；监理单位转让工程监理业务的C.勘测设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的D.施工单位在施工中偷工减料，使用不合格材料、设备或有不按照工程设计文件和通信工程建设强制性标准进行施工的其他行为的E.对不合格的建设工程按照合格工程验收的【答案】ABCD27、DDN节点类型在组网功能方面分可分为()。A.3M节点B.本地节点C.用户节点D.2M节点E.接入节点【答案】CD28、互联网的基本应用中，信息需求方面一般包括()应用模式。A.网络新闻B.搜索引擎C.知识分享D.网络游戏E.个人空间【答案】ABC29、UPS系统的主要功能是()。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间电网断电的保护功能【答案】AC30、SDH系统有（）等基本网络单元。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.2/34Mb/s跳级复用器D.再生中继器（REG）E.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】ABD31、广播电视发射塔安装前，要做的主要检查内容包括()。A.材料材质检查B.吊装机具准备C.技术交底D.高空作业人员的资格检查E.连接螺栓及地脚螺栓紧固程度【答案】ABCD32、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD33、广播电视工程建设项目管理包括()阶段的管理。A.项目可行性研究B.项目决策C.项目实施准备D.项目施工E.项目验收与后评价【答案】BCD34、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC35、已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以（）等方式向有需求的其它电信经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC36、广播电视中心供配电负荷等级分为（）。A.节目制作用电负荷B.监控设备负荷C.中心工艺负荷D.照明及电热负荷E.空调机水泵等动力负荷【答案】CD37、影响无线接通率的因素有（）A.业务信道的拥塞B.控制信道的拥塞C.业务信道分配失败D.其他电气干扰源E.小区参数【答案】ABC38、无线广播电视监测网对我国对内、对外的无线广播、地面电视传输和覆盖网进行监测，主要由（）组成。A.数据分析处理中心B.视频服务器C.管理服务器D.监测台E.遥控站【答案】AD39、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括()。A.死亡3人／次以上、重伤5人／次以上、造成直接经济损失在500万元以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信连续中断超过60minD.一个或多个卫星转发器通信中断累计超过60minE.不同电信运营者的网问通信、长途通信一个方向全阻60min【答案】ABC40、天馈线系统安装前需要做的工作有()。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD41、关于立体声的听声，下列说法不正确的有()。A.重放立体声时的最佳听声位置，是在以左、右扬声器连线为底边的等边三角形的顶点处B.控制混响时间可采用在房间内安装窗帘或幕布等方法C.扬声器可以靠墙安放，最好放在地面上或墙角处D.通常，高音扬声器的高度应该和听声者的耳朵在同一水平面上；否则，高音会受到衰减E.在立体声放音时监听音箱应当尽可能提高【答案】C42、下列电源线布放的做法，正确的有（）。A.电源线，信号线缆分离布放B.利用铜管压接两段电源线C.电源线连接前将溶丝断开D.依次连接保护地、工作地和工作电源E.先连接供电侧端子，后连接受电侧端子【答案】ACD43、物联网连接物理对象的技术包括()。A.二维码识读B.射频(RFID)识别C.激光扫描D.红外感应E.云计算定位【答案】ABCD44、双绞电缆的特性阻抗分为()。A.100ΩB.75ΩC.120ΩD.150Ω【答案】ACD45、馈线的主要指标是（）。A.反射系数B.增益系数C.方向性系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】AD大题（共18题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元二、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1．指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2．指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3．本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施4．指出本工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1．(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2．(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3．公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。③施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4．本工程安全管理工作中存在的问题有：①未配备专职安全生产管理人员；②未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?三、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的A施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500km的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：①项目概况；②编制依据；③施工方案；④质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；⑤施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；⑥对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前1个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的100km工程分包给了具有通信管线建设资质的B单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给B单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1．指出施工组织设计中缺少的主要内容。2．A施工单位将部分工程私自分包给8单位是否合法说明理由。3．施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4．为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1．施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2．A施工单位将部分工程私自分包给B单位不合法。理由：B单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而《建筑法》规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故A施工单位将部分工程私自分包给B单位是不合法的。3．重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4．为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：①制定接头盒封装的控制措施；②进行技术交底；③落实“三检”制度；④确保测量设备处于良好状态；⑤制定纠正或预防措施。四、背景资料某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因P1082.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?P266可理解为质量控制措施没落实3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容4.指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1.（本小题6分）（1）DDF需要返工（1分），因偏差大于l％。（2分），不合格；（2）过桥走道需要返工（1分），因水平偏差大于2mm/m（2分），不合格；2.（本小题4分）（1）没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位（2分）；（2）没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位（2分）；3.（本小题6分）P328（1）开工报告；（2）已安装设备明细表；（3）停工报告；（4）复工报告；（5）交接书；（6）验收证书（各1分）。4.（本小题4分）P329五、1．背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。六、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。七、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？【答案】1.答：（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；八、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。九、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。一十一、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全一十二、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十三、（二）、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】一十四、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。一十五、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.①距离施工现场近；②运输材料、设备、机具便利；◎通信、信息传递方便；④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接