拆墙施工合同签订模板设计规范

拆墙施工合同签订模板设计规范合同编号：__________拆墙施工合同签订模板设计规范一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程周期：自双方签订合同之日起至工程完毕验收合格之日止。二、乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，对工程进行拆除，并承担拆除过程中的安全责任。2.2乙方应保证工程质量，确保工程完毕后达到甲方的要求。2.3乙方应承担工程期间的所有税费、保险等费用。2.4乙方应按约定时间完成工程，如有特殊情况需延长工程周期，应提前向甲方申请并获得甲方同意。2.5乙方应按照合同约定，对甲方提供的施工场地进行保护，确保施工过程中不影响甲方及其他方的正常使用。三、甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款项。3.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水电等基础设施。3.3甲方应对乙方施工过程中提供必要的协助和支持。3.4甲方应对乙方施工过程中的安全、质量等问题进行监督，并提出整改要求。四、工程款项及支付方式4.1本工程的款项计算方式如下：（1）拆除墙体费用：____________________（2）其他费用：____________________（1）工程完毕验收合格后，甲方支付合同总金额的90%。（2）剩余的10%作为质量保证金，工程完毕验收合格后一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。五、合同的解除和终止（1）双方协商一致；（2）甲方逾期支付工程款项，乙方催告后仍不支付；（3）乙方未能按照约定时间完成工程，甲方催告后仍不整改；（4）因不可抗力导致合同无法履行。5.2合同解除和终止后，乙方应按照甲方的要求，将施工场地恢复原状，并承担因此产生的费用。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2甲方逾期支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率。6.3乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总金额×逾期天数×日利率。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完毕验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案和安全措施4.工程款项支付证明5.工程验收标准6.施工场地现状照片7.不可抗力证明文件8.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款项：指合同约定的付款日期届满后，甲方未支付应付款项。2.乙方未按约定时间完成工程：指合同约定的工程完成日期届满后，乙方未能完成工程。3.乙方工程质量不符合约定：指工程完毕后，乙方所完成的工程质量不符合合同约定的标准。4.甲方未提供施工场地或基础设施：指合同约定的甲方应提供的施工场地、水电等基础设施未按约定提供。5.甲方未履行监督职责：指甲方未能对乙方施工过程中的安全、质量等问题进行监督并提出整改要求。三、法律名词及解释：1.拆墙施工：指根据法律规定和合同约定，对建筑物中的墙体进行拆除的施工活动。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工程验收：指工程完毕后，甲方对乙方的施工成果进行检验、评估，以确定是否符合合同约定的质量、安全等标准的程序。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.质量保证金：指为确保工程质量，乙方在工程完毕验收合格后一年内，甲方保留的一部分工程款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款项：乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定时间完成工程：甲方可以催告乙方完成工程，如乙方仍不整改，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定：甲方可以要求乙方按照约定标准进行整改或重新施工，如乙方拒绝，甲方可以依法向法院提起诉讼。4.施工过程中出现安全事故：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方，双方共同处理安全事故。5.不可抗力事件导致合同无法履行：双方可以根据实际情况协商解除或终止合同，并按照约定承担