2024项目建设工程施工合同

编号：__________2024项目建设工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024项目建设工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2项目概述1.3术语定义第二章：合同标的及工程范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式及时间表第四章：工程质量及验收标准4.1工程质量标准4.2验收程序4.3质量保修第五章：工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期延误及延长5.3提前完工奖励第六章：施工安全及环保要求6.1安全施工措施6.2安全事故处理6.3环保要求及措施第七章：材料设备供应及验收7.1材料设备供应7.2材料设备验收7.3质量问题处理第八章：工程变更及调整8.1变更程序8.2变更内容8.3变更价款调整第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿计算方式9.3违约纠纷解决第十章：争议解决方式10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3适用法律第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止及解除第十二章：合同保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三章：其他条款13.1合同的转让13.2不可抗力13.3附则第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容合同编号2024001第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2项目概述本项目位于__________，主要建设内容包括__________。1.3术语定义（1）本项目：指__________。（2）甲方：指__________。（3）乙方：指__________。第二章：合同标的及工程范围2.1工程概况工程名称为：__________。工程规模为：__________。2.2工程地点工程位于__________。2.3工程内容工程内容包括：__________。第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格调整机制（1）价格调整的条件为：__________。（2）价格调整的方式为：__________。3.3支付方式及时间表（1）支付方式：__________。（2）支付时间表：__________。第四章：工程质量及验收标准4.1工程质量标准工程质量应符合__________标准。4.2验收程序验收程序分为：__________。4.3质量保修保修期限为：__________，保修范围为：__________。第五章：工程进度及工期5.1工程进度计划工程进度计划见附件__________。5.2工期延误及延长（1）工期延误的条件为：__________。（2）工期延长的程序为：__________。5.3提前完工奖励提前完工奖励标准为：__________。第六章：施工安全及环保要求6.1安全施工措施乙方应制定安全施工措施，并提交甲方审查。6.2安全事故处理安全事故的处理按照__________进行。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法规，采取措施保证工程环保。第七章：材料设备供应及验收7.1材料设备供应乙方负责材料设备的供应，并保证质量。7.2材料设备验收甲方对乙方供应的材料设备进行验收。7.3质量问题处理质量问题的处理按照__________进行。第八章：工程变更及调整8.1变更程序变更程序如下：（1）甲方提出变更需求；（2）乙方进行评估；（3）双方协商确定变更内容；（4）签订变更协议。8.2变更内容变更内容包括：（1）工程范围的调整；（2）工程进度的调整；（3）工程质量标准的调整；（4）其他相关内容的调整。8.3变更价款调整变更价款的调整按照__________进行。第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任违约行为及责任如下：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应支付违约金__________元；（2）乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担重新施工或赔偿责任；（3）其他违约行为及责任详见附件__________。9.2赔偿计算方式赔偿计算方式如下：（1）直接损失的赔偿金额为实际损失金额的__________倍；（2）间接损失的赔偿金额为预期利益损失的__________倍。9.3违约纠纷解决违约纠纷的解决按照__________进行。第十章：争议解决方式10.1争议解决方式争议解决方式为：__________。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为：__________。10.3适用法律适用法律为：__________。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同生效条件为：__________。11.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）提出变更需求；（2）协商确定变更内容；（3）签订变更协议。11.3合同终止及解除合同终止及解除的条件为：__________。第十二章：合同保密条款12.1保密内容保密内容包括：__________。12.2保密期限保密期限为：__________。12.3违约责任违约责任按照__________进行。第十三章：其他条款13.1合同的转让合同的转让需经双方同意。13.2不可抗力不可抗力的情况如下：__________。13.3附则附则包括：__________。第十四章：附件14.1合同附件列表附件列表见附件__________。14.2附件内容附件内容包括：__________。甲方（签字）：__________日期：__________乙方（签字）：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应根据甲方指定的供应商采购材料，并保证材料质量符合工程要求。若乙方未按甲方指定供应商采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应按合同约定的进度完成工程，如乙方延迟完成，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方变更工程内容甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容。乙方应根据甲方的变更需求，及时调整施工方案，并报甲方审批。甲方变更工程内容导致乙方额外费用时，甲方应承担相应费用。4.甲方提前完工奖励若乙方提前完成工程，甲方有权根据合同约定给予乙方提前完工奖励。奖励金额及条件详见合同附件。5.甲方终止合同的权利甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或乙方丧失合同履行能力，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应按甲方要求承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对工程的施工质量负全责。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复及赔偿责任。2.乙方保证人员资质乙方应保证其施工人员具备相应的资质和技能。如因乙方人员原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。3.乙方按期提交工程进度报告乙方应按期向甲方提交工程进度报告。报告内容包括工程进度、已完成工程量及下一步计划。如乙方未按期提交报告，甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方协助甲方办理相关手续乙方应协助甲方办理与工程相关的各项手续，包括但不限于施工许可、验收等。如因乙方原因导致手续办理延误，乙方应承担相应责任。5.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。2.第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介。中介的选择标准包括但不限于专业能力、信誉及经验。3.第三方中介的费用中介费用由甲方和乙方共同承担。具体费用及支付方式详见合同附件。4.第三方中介的决策权中介在处理合同履行过程中的争议时，有权作出决定。甲方和乙方应尊重并执行中介的决定。5.第三方中介的退出在合同履行过程中，如中介出现严重失职、损害甲方或乙方利益等情况，甲方和乙方有权共同决定中介退出。退出中介后，甲方和乙方应重新选定中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料设备供应清单4.工程进度计划5.施工安全措施方案6.环保措施方案7.人员资质证明文件8.工程质量标准及验收规范9.合同价款支付时间表10.违约金计算公式11.提前完工奖励方案12.合同变更协议模板13.争议解决方式协议模板14.保密协议15.施工许可证及相关审批文件16.保险公司提供的工程保险证明文件17.工程完工证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定，认定为违约行为。3.乙方未按约定采购材料或使用不符合工程要求的材料，认定为违约行为。4.乙方未按约定进度完成工程，认定为违约行为。5.乙方未按约定协助甲方办理相关手续，认定为违约行为。6.乙方未按约定保密甲方商业秘密和隐私信息，认定为违约行为。7.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，认定为违约行为。8.第三方中介未按约定履行协调职责，认定为违约行为。9.提前完工奖励条件未满足，乙方未获得提前完工奖励，不认定为违约行为。10.合同变更未经双方协商一致，擅自变更合同内容，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同价款：指双方约定的工程总价款。2.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。3.提前完工奖励：指乙方提前完成工程时，甲方给予乙方的奖励。4.工程质量：指工程满足设计文件、规范和标准要求的状态。5.违约行为：指违反合同约定的行为。6.第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同的独立第三方。7.合同变更：指合同履行过程中，对原合同内容进行修改或补充。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因及责任方，按约定支付违约金或调整工期。2.材料设备质量问题：及时更换不合格材料设备，费用由责任方承担。3.合同变更争议：参照合同变更协议模板协商解决，必要时聘请专业律师协助。4.付款争议：查阅支付时间表，核实已付款项，通过协商解决。5.工程质量争议：参照工程质量标准及验收规范，通过第三方验收机构进行鉴定。6.违约纠纷：参照违约金计算公式，通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类项目建设工程施工合同