一级造价工程师《造价管理》2024年寿宁县考前冲刺试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年寿宁县考前冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.按资计划年度分配表第2题：单选题(本题1分)在工程项目设计方案评价与优化过程中，最基本和最重要的工作内容是（）。A.针对不同设计方案，分析其技术经济指标B.筛选出各方面都比较满意的比选方案C.建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化D.进行方案选择或提出技术优化建议第3题：单选题(本题1分)对于效益基本相同，但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值。A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第4题：单选题(本题1分)某企业进行改扩建工程，投资10万元，预计改扩建后，生产能力及产品质量将有所提高，每年增加收入5万元，每年节约材料费1万元，节约人工费2万元。项目每年的运营成本为3万元，项目寿命期8年，基准折现率为10%。则该项目的费用效率为（）。A.2.124B.1.988C.2.088D.1.874第5题：单选题(本题1分)企业发生的年度亏损，在连续（）年内可用税前利润弥补。A.2B.3C.5D.10第6题：单选题(本题1分)关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数第7题：单选题(本题1分)某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%第8题：单选题(本题1分)根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（）制度。A.风险评估B.公示C.专家咨询D.听证会第9题：单选题(本题1分)进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是（）。A.基准收益率B.财务内部收益率C.资产负债率D.项目资本金净利润率第10题：单选题(本题1分)建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的工程造价组合过程是（）。A.分部分项工程→单位工程→单项工程B.单位工程→分部分项工程→单项工程C.单项工程→单位工程→分部分项工程D.总造价→单位工程→单项工程第11题：单选题(本题1分)关于施工建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数第12题：单选题(本题1分)关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数第13题：单选题(本题1分)投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额第14题：单选题(本题1分)监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.10D.14第15题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第16题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是（）。A.组织编制初步设计文件B.负责筹措建设资金C.负责控制建设投资、工期和质量D.组织单项工程竣工验收第17题：单选题(本题1分)各年折旧基数不变但折旧率逐年递减的固定资产折旧方法是（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法第18题：单选题(本题1分)下列关于工程项目财务分析和经济分析的联系与区别说法中，不正确的是（）。A.在大型工程项目中，经济分析是财务分析的前提B.两种评价的出发点和目的相同，都是从利益角度分析项目的财务收益和成本C.两种分析中费用和效益的组成不同D.财务分析的对象是企业的财务收益，经济分析的对象则是项目带来的国民收入增值情况第19题：单选题(本题1分)在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。A.施工项目负责人B.总承包单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人第20题：单选题(本题1分)将建设意图转换为定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的高智力的系统活动，称为（）。A.工程项目策划B.工程项目设计C.工程项目计划D.工程项目规划第21题：单选题(本题1分)价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析第22题：单选题(本题1分)当年名义利率一定时，每年的计息期数越多，则年有效利率（）。A.与年名义利率的差值越大B.与年名义利率的差值越小C.与计息期利率的差值越小D.与计息期利率的差值趋于常数第23题：单选题(本题1分)建设工程项目后评价采用的基本方法（）。A.对比分析法B.效应判断法C.影响评价法D.效果梳理法第24题：单选题(本题1分)某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租金和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12%，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47第25题：单选题(本题1分)经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，下列关于融资前分析的说法，正确的是（）。A.以静态分析为主，动态分析为辅B.只进行静态分析C.以动态分析为主，静态分析为辅D.只进行动态分析第26题：单选题(本题1分)在政府采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当提交履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%第27题：单选题(本题1分)关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.专业工程队数等于施工过程数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能存在空闲时间D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等第28题：单选题(本题1分)采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC(或SPV);SPC(或SPV)的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构第29题：单选题(本题1分)评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益第30题：单选题(本题1分)用于分析投资方案财务生存能力是通过对（）分析来实现。A.财务分析辅助表B.利润与利润分配表C.财务计划现金流量表D.投资财务现金流量表第31题：单选题(本题1分)工程设计中运用价值工程的目标是（）。A.降低建设工程全寿命期成本B.提高建设工程价值C.增强建设工程功能D.降低建设工程造价第32题：单选题(本题1分)项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低第33题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告第34题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第35题：单选题(本题1分)某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13第36题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从合同竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为6个月，最长不超过2年C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期第37题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人第38题：单选题(本题1分)甲从银行贷款，用于自家厂设备更新，只讨论这笔贷款，银行对此（）A.完全追索B.有限追索C.无追索D.特定追索第39题：单选题(本题1分)工程项目投资方案现金流量表不包括（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.项目投资经济费用效益流量表D.投资各方现金流量表第40题：单选题(本题1分)对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（）方式。A.总价B.单价C.成本加百分比酬金D.成本加固定酬金第41题：单选题(本题1分)在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是（）。A.经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C.经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量D.经济分析和财务分析均采用影子价格计量第42题：单选题(本题1分)下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是（）。A.工程概算价B.工程预算价C.工程结算价D.工程决算价第43题：单选题(本题1分)可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券第44题：单选题(本题1分)根据《土地管理法》，征收耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。A.4～6B.5～8C.6～10D.10～15第45题：单选题(本题1分)下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市场调研D.签订施工合同第46题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第47题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第48题：单选题(本题1分)下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（）。A.差额投资内部收益率法B.净现值法C.净现值率法D.人工神经网络法第49题：单选题(本题1分)某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元，年利率均为10%，复利计息，第3～5年年末等额本息偿还全部借款。则每年年末应偿还金额为（）。A.20.94B.23.03C.27.87D.31.57第50题：单选题(本题1分)根据《建筑法》下列关于建筑工程施工许可的相关描述中,正确的是（）。A.在建工程因故中止施工的,施工单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工C.中止施工满3个月的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证第51题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第52题：单选题(本题1分)对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。第53题：单选题(本题1分)设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析第54题：单选题(本题1分)下列关于基准收益率的说明，正确的是（）。A.基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和B.基准收益率是投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案平均水平的收益水平C.风险越大，要求的基准收益率应越高D.基准收益率由国家有关部门统一测定第55题：单选题(本题1分)教育费附加的计税依据是实际缴纳的（）税额之和。A.增值税，消费税B.消费税，营业税，所得税C.增值税，营业税，城市维护建设税D.消费税，所得税，城市维护建设税第56题：单选题(本题1分)下列关于资产负债率的说法中，正确的是（）。A.企业的债权人希望企业的自有资金利润率较高时，负债比例越大越好B.政府希望企业的自有资金利润率较高时，负债比例越大越好C.经营者希望全部资本利润率低于借款利息率时，负债比例越大越好D.股东希望全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越大越好第57题：单选题(本题1分)某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第58题：单选题(本题1分)某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭时，则（）。A.其他成员单位及合作体机构不承担项目合同的经济责任B.其他成员单位及合作体机构按投资比例承担项目合同的经济责任C.其他成员单位及合作体机构平均分担项目合同的经济责任D.由项目部承担项目合同的经济责任第59题：单选题(本题1分)对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应第60题：单选题(本题1分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的说法中，错误的是（）。A.承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保B.业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商C.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务D.履约保函应担保工程师颁发工程接收证书为止第61题：多选题(本题2分)价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（）。A.基本功能B.必要功能C.辅助功能D.过剩功能E.不足功能第62题：多选题(本题2分)项目融资与传统的贷款相比较，具有（）特点。A.主要以项目资产、预期收益、预期现金流量来安排融资量B.贷款人对项目的借款人有完全追索权C.资金的来源主要依赖于项目的投资者的资信D.支持贷款的信用结构的安排是灵活多样的E.项目的债务可以不表现在项目借款人的公司资产负债表中第63题：多选题(本题2分)美国的工程造价估算中，管理费和利润一般是在某些费用基础上按照一定比例计算费用包括（）。A.人工费B.材料费C.设备购置费D.机械使用费E.开办费第64题：多选题(本题2分)下列选项中属于项目债务融资的影响因素的有（）。A.债务期限配比B.债务偿还顺序C.境内外借款占比D.货币结构E.项目资本金第65题：多选题(本题2分)建设工程项目采用平行模式的特点有（）。A.有利于控制工程质量B.有利于缩短建设周期C.有利于组织管理D.有利于控制工程造价E.有利于业主选择承包商第66题：多选题(本题2分)工程价款结算主要包括（）.A.竣工结算B.分阶段结算C.专业分包结算D.合同中止结算E.劳务分包结算第67题：多选题(本题2分)下列工程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.某企业加投资兴建的工厂B.司法机关的办公楼项目C.公立医院项目D.集体单位的投资项目E.政府投资的铁路项目第68题：多选题(本题2分)按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。A.房屋建造B.房屋买卖C.房屋出租D.房屋赠予E.房屋交换第69题：多选题(本题2分)下列关于动态投资回收期的说法中，正确的是（）。A.不能反映投资回收之前的经济效果B.不能反映资本的周转速度C.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量D.投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行E.投资回收期是累计净现金流量等于零时的年份第70题：多选题(本题2分)下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标计算的主观随意性强B.投资回收期从项目建设开始年算起C.投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况D.利息备付率和偿债备付率均应分月计算E.净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同的结论第71题：多选题(本题2分)关于矩阵制组织机构的说法正确的有（）。A.矩阵制组织机构分为强矩阵制组织形式、中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式B.强矩阵制组织形式拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员C.平衡矩阵制组织形式适用于高等技术复杂程度且建设周期较短的工程项目D.中矩阵制组织形式特点是需要精心建立管理程序和配备训练有素的协调人员E.弱矩阵制组织形式适用于技术简单的工程项目第72题：多选题(本题2分)作为施工项目成本核算的方法之一，表格核算法的特点有（）。A.便于操作B.逻辑性强C.核算范围大D.适时性较好E.表格格式自由第73题：多选题(本题2分)下列方法中，能够进行质量控制的静态方法是（）。A.香蕉线法B.排列图法C.因果分析法D.直方图法E.控制图法第74题：多选题(本题2分)下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险较大，各项费用不易准确估算的项目第75题：多选题(本题2分)对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（）。A.运营收入增长潜力B.潜在竞争程度C.项目建设规模D.政府机构能力E.风险识别与分配第76题：多选题(本题2分)根据《招标投标法》规定，招标方式分为（）。A.公开招标B.协议招标C.邀请招标D.指定招标E.行业内招标第77题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法中，正确的有（）。A.依法必须进行招标的项目，投标人必须要提交投标保证金B.招标人要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的5%C.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致D.招标人不得挪用投标保证金E.投标截止日前，投标人撤回投标的，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金第78题：多选题(本题2分)建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作第79题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书E.有建设单位签发的工程移交证书第80题：多选题(本题2分)应用控制图法控制生产过程质量时，表明点子在控制界限内排列有缺陷的有（）。A.点子连续在中心线一侧出现5个以上B.连续7个以上的点子上升或下降C.连续7个点中至少有5个点在同一侧D.连续3个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间E.点子出现周期性波动

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P86知识点：工程项目计划体系。年度竣工投产交付使用计划表阐明各单位工程的建筑规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P307知识点：设计方案的评价与优化。在设计方案评价与优化过程中，建立合理的指标体系，并采取有效的评价方法进行方案优化是最基本和最重要的工作内容。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P183本题考查的是动态评价方法。在工程经济分析中，对效益相同（或基本相同），但效益无法或很难用货币直接计量的互斥方案进行比较，常用费用现值（PW）比较替代净现值进行评价。4、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P221CE=系统效率/（设置费+维持费）=SE/（IC+SC）。一般情况下，增产及提高质量所得的增收额计入系统效率，材料节约的增收额也计入系统效率，而减少劳动量所节约的劳务费应计入系统维持费中。设置费即为投资费在寿命期内的分摊。现在项目每年的运营成本中已经扣除了节约的材料费和人工费，材料费的节约已经计入系统效率，不再计入运营成本，而人工费的节约应计入分母，而不计入分子。因此：年维持费=年运营成本-人工费节约=3-2=1万元年设置费=投资×（A/P，10%，8）=10×0.1874=1.874系统效率=年增加收入+材料节约费=5+1=6万元,CE=6/（1+1.874）=2.0885、【正确答案】：C【试题解析】：企业实现的利润总额，按照国家规定做相应的调整后，依法缴纳所得税。企业缴纳所得税后形成的净利润，用以弥补企业以前年度亏损。企业发生的年度亏损，在连续5年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润来弥补。6、【正确答案】：B【试题解析】：资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。7、【正确答案】：B【试题解析】：K=10%/(1-4%)=10.42%8、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：价格法。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P179本题考查的是偿债能力指标。偿债能力指标包括利息备付率、偿债备付率和资产负债率。10、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工程计价特征。建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。11、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：异节奏流水施工。特点：1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。12、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P237本题考查的是资金成本的构成、性质、作用。资金成本与资金的时间价值既有联系又有区别。两者的区别主要表现在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；第二，资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本表现为资金占用额的函数。13、【正确答案】：C【试题解析】：资产负债率（LOAR）是指投资方案各期末负债总额（TL）与资产总额（TA）的比率。14、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的14天内作出变更指示。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。16、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查工程项目管理的相关制度项目法人责任制项目董事会的职权。项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。ACD都属于项目总经理的职权。17、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是固定资产折旧方法。年数总和法也称年数总额法，是指以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基数，按照逐年递减的折旧率计提折旧的一种方法，也属于一种加速折旧的方法。18、【正确答案】：B【试题解析】：两种分析的联系：1）财务分析是经济分析的基础；2）大型工程项目中，经济分析师财务分析的基础。两种分析的区别：19、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工组织总设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人审批。20、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目策划是指将建设意图转换为定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的高智力系统活动21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P167知识点：等值计算。当年名义利率一定时，每年的计息期数越多，则年有效利率与年名义利率的差值越大。23、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工程项目建设程序。项目后评价的基本方法是对比法。24、【正确答案】：B【试题解析】：【答案】：B25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P292知识点：工程项目经济评价。经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。26、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：政府采购法实施条例。采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。27、【正确答案】：D【试题解析】：成倍节拍（等步距异节奏）流水施工的特点如下：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。28、【正确答案】：C【试题解析】：SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。29、【正确答案】：C【试题解析】：互斥方案静态分析常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等评价方法进行相对经济效果的评价。30、【正确答案】：C【试题解析】：财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的技资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力31、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是设计方案的评价与优化。价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P243知识点：资本结构的确定。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。33、【正确答案】：D【试题解析】：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，①对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；②对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。35、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工作法。其他工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值，工作B的最早完成时间=max[6，8]+5=13天。36、【正确答案】：C【试题解析】：选项A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。选项B错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。选项D错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。37、【正确答案】：B【试题解析】：在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P246-251追索是指在借款人未按期偿还债务时贷款人要求借款人有以除抵押资产之外的其他资产偿还债务的权利。在某种意义上，贷款人对项目借款人的追索形式和程度是区分融资是属于项目融资还是属于传统形式融资的重要标志。对于后者，贷款人为项目借款人提供的是完全追索形式的贷款，即贷款人更主要依赖的是借款人自身的资信情况，而不是项目的预期收益。39、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P296知识点：工程项目经济评价报表的编制。投资方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。40、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查合同计价方式的选择。41、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价。两种分析中衡量费用和效益的价格尺度不同。项目财务分析关注的是项目的实际货币效果，它根据预测的市场交易价格去计量项目投入和产出物的价值，而项目经济分析关注的是对国民经济的贡献，采用体现资源合理有效配置的影子价格去计量项目投入和产出物的价值。教材P289。42、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程计价的多次性：(1)结算价是指在工程竣工验收阶段，按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后计算和确定的价格，反映的是工程项目实际价。结算价一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可由发包单位委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。(2)概算价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价。(3)预算价是指在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件预先测算和确定的工程造价。它比概算造价或修正概算造价更为详尽和准确，但同样要受前一阶段工程造价的控制。(4)决算价是指在工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。决算价一般是由建设单位编制，上报相关主管部门审查。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P275本题考查的是建筑工程一切险。货币、票证、有价证券、文件、账簿、图表、技术资料，领有公共运输执照的车辆、船舶以及其他无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目。44、【正确答案】：A【试题解析】：征收土地，应当按照被征收土地的原用途给予补偿。其中，土地补偿费，为该耕地被征收前3年平均年产值的6—10倍；安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前3年平均年产值的4～6倍，最高不得超过被征收前3年平均年产值的15倍。45、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标程序。选项A属于开标、评标与授标阶段招标人工作；选项B属于递交和接受投标文件阶段投标人工作；选项C属于招标准备阶段投标人工作。46、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是合同争议仲裁。仲裁根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。47、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P118本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH、ADM、CGM。48、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P288知识点：工程项目经济评价。经济效益比选：静态差额投资收益率法、静态差额投资回收期法、差额投资内部收益率法、净现值法、净现值率法、年值法、总费用现值比较法、年费用比较法等。49、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是等额支付系列情形。A=[30×（1+10%）5+30×（1+10%）4]×10%/[（1+10%）3-1]=27.87（万元）。50、【正确答案】：D【试题解析】：在建工程因故中止施工的,建设单位（不是施工单位）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作,选项A错误；建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月（非3个月）内开工,选项B错误；中止施工满1年（非3个月）的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证,选项C错误；选项D表述无误,故选D。51、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P160本题考查的是利息计算方法。第一年的本利和：1000×1.08=1080；第二年应计利息：1080×8%=86.452、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：增值税。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。简易计税方法，应纳税额=销售额×征收率。53、【正确答案】：C【试题解析】：A选项，综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。B选项，价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。所以B正确，C错误。D选项，在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤有：①功能分析；②功能评价；③计算功能评价系数（F）；④计算成本系数（C）；⑤求出价值系数（V），并对方案进行评价。54、【正确答案】：C【试题解析】：选项A错误，基准收益率应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。选项BD错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。55、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P267城市维护建设税的计税依据，是纳税人实际缴纳的增值税、消费税之和。56、【正确答案】：D【试题解析】：资产负债率是各期末负债总额除以资产总额的百分比，反映债权人所提供的资本占全部资本的比例。从债权人的角度看，他希望企业债务比例越低越好，企业偿清有保证，贷款风险较小；从股东的角度看，在全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越大越好，否则反之；从经营者的角度看，他希望全部资本利润率低于借款利息率时，负债比例越小越好；政府希望企业的自有资金利润率较高时，负债比例越小越好。见教材第三章第三节P164。【考核要点】资产负债率的内容。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P130知识点：单代号网络计划时间参数的计算。通过单代号网络计划时间参数的计算，算出各个工作之间的时间间隔，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。如下图所示：58、【正确答案】：A【试题解析】：在合作体承包模式中，由于承包单位是一个合作体，各公司之间能相互协调，从而减少了建设单位的组织协调工作量。但当合作体中某一家公司倒闭破产时，其他成员单位及合作体机构不承担项目合同的经济责任，这一风险将由建设单位承担。59、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P315知识点：施工招标方式和程序。对于大型、复杂的工程项目，对承包单位的施工能力、施工经验、施工设备等有较高要求。在这种情况下，如果不划分标段，就可能使有资格参加投标的承包单位大幅减少。竞争对手的减少，必然会导致工程报价的上涨，反而得不到较为合理的报价。因此，对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，有利于建设单位得到较为合理的报价。60、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P3292）承包商提供履约担保。承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。履约担保可分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类。履约担保一般为不需承包商确认违约的无条件担保形式。履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而不是到工程师颁发工程接收证书为止。但工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定完满完成施工义务的证明，承包商还应承担的义务仅为保修义务，如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后将履约保函的担保金额减少一定的百分比。业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。61、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P206本题考查的是功能的系统分析。按功能的重要程度分类，产品的功能一般可分为基本功能和辅助功能两类。62、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P246知识点：项目融资的特点和程序。选项B应为有限的追索权，选项C项目本身的相关情况，而不是项目的投资者的资信。63、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P18本题考查的是国内外工程造价管理发展。材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例（一般为10%左右）再计提管理费和利润。64、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P243知识点：资金成本与资本结构。选择债务融资的结构应该考虑：债务期限配比、债务偿还顺序、境内外借款占比、利率结构、货币结构。65、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P76平行承包模式的特点包括：（1）有利于业主择优选择承包商。（2）有利于控制工程质量。（3）有利于缩短建设工期。（4）组织管理和协调工作量大。（5）工程造价控制难度大。