![厂房建筑施工合同判决_第1页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/29/28/wKhkGGaPlPaAQNdlAAFXUKluZjk402.jpg)
![厂房建筑施工合同判决_第2页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/29/28/wKhkGGaPlPaAQNdlAAFXUKluZjk4022.jpg)
![厂房建筑施工合同判决_第3页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/29/28/wKhkGGaPlPaAQNdlAAFXUKluZjk4023.jpg)
![厂房建筑施工合同判决_第4页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/29/28/wKhkGGaPlPaAQNdlAAFXUKluZjk4024.jpg)
![厂房建筑施工合同判决_第5页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/29/28/wKhkGGaPlPaAQNdlAAFXUKluZjk4025.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
厂房建筑施工合同判决合同编号:__________甲方地址:联系人:联系电话:乙方地址:联系人:联系电话:第一条项目范围及内容(1)建筑物的设计与施工;(2)建筑材料的采购与施工;(3)施工过程中的质量控制与安全管理;(4)施工进度与工期的保证;(5)施工后的验收与保修等。1.2乙方应按照本合同约定的标准、要求和期限完成施工任务。第二条施工标准及质量要求2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工,保证施工质量。2.2乙方应确保施工过程中使用的材料、设备等符合国家相关质量标准,不得使用假冒伪劣产品。2.3乙方应在施工过程中对工程质量进行自检、互检和专检,确保工程质量符合约定标准。2.4甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查,并提出整改意见。乙方应按照甲方的整改意见及时进行整改。第三条施工期限及进度3.1乙方应在本合同约定的工期内完成施工任务,工期自_______起至_______止。3.2乙方应按照甲方约定的施工进度和节点要求,确保项目按期完成。3.3乙方如因特殊情况无法按期完成施工任务,应提前向甲方书面申请延期,并说明原因。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。第四条费用及支付4.1乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币_______元(大写:____________________元整)。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点和方式向乙方支付合同款项。4.3乙方应提供合法、有效的发票或其他税务凭证,以便甲方办理支付手续。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的标准、要求和期限完成施工任务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同金额的_______%。5.2乙方使用假冒伪劣材料、设备导致施工质量不合格的,乙方应承担由此产生的全部费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。5.3甲方未按照本合同约定的付款节点和方式支付合同款项的,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金为应付款项的_______%。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至项目验收合格且乙方支付完毕合同款项之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.项目设计图纸4.施工方案及施工计划5.材料采购清单6.质量检测报告7.安全评估报告8.施工进度报告9.付款凭证及转账记录10.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定标准、要求和期限完成施工任务,包括但不限于:施工进度严重滞后施工质量不符合约定标准未按照设计图纸施工2.乙方使用假冒伪劣材料、设备导致施工质量不合格3.甲方未按照约定付款节点和方式支付合同款项4.甲方未履行合同约定的监督检查职责5.乙方未按照约定提供合法、有效的发票或其他税务凭证三、法律名词及解释:1.甲方:指拥有厂房建筑项目的法人或其他组织2.乙方:指承担厂房建筑项目施工的法人或其他组织3.施工标准:指国家和行业相关标准、规范和规定4.质量要求:指符合施工标准的工程质量要求5.施工期限:指合同约定的完成施工任务的期限6.违约金:指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金7.付款节点:指合同约定的支付合同款项的时间点8.逾期付款违约金:指甲方未按照约定时间支付合同款项所需支付的违约金四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度严重滞后:及时召开项目协调会议,了解原因,制定整改措施调整施工计划,优化施工流程增加施工人员或设备,提高施工效率2.施工质量不符合约定标准:对不合格部位进行整改,直至符合标准对整改过程中产生的费用进行核算,由责任方承担加强对施工过程中的质量监督和检查3.甲方未按照约定付款节点和方式支付合同款项:提前与甲方沟通,明确付款时间及金额按照约定提供合法、有效的发票或其他税务凭证通过银行转账等方式及时收取合同款项4.甲方未履行合同约定的监督检查职责:定期向甲方汇报施工进度和质量情况邀请甲方参与重要节点验收,确保项目质量加强对甲方监督职责的履行情况的关注和沟通五、所有应用场景:1.甲方拥有厂房建筑项目,需要乙方承担施工任务2.乙方具备完成厂房建筑项目的资质和能力3.双方需明确双方的权利、义务和责任4.双方希望通过合同约定施工标准、质量要求、施工期限等关键
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 空气动力学方程:RANS方程:RANS方程的数学基础
- 中职教育二年级全学期《城市轨道交通类-运营服务 AFC大面积故障应急处理》教学课件
- 小学二年级下学期科学《力与形变》教学课件
- 隧道洞身开挖工程专项的施工方案设计
- 能源大数据应用开发技能竞赛理论考试题库-上(单选题)
- 第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛(职工组)物联网安装调试员决赛试题库-上(单选题)
- 2024年广西职业院校技能大赛中职组《中式烹饪》赛项考试题库及答案
- (新版)工程船舶机电工(初级)职业资格考试题库(含答案)
- C语言程序设计班级档案管理系统
- 如何做好采购工作
- 空调自控系统安装确认(IQ)方案
- TECO-N310系列变频器参数设定说明
- 有机化学ppt课件(完整版)
- 机械与电气识图教材课件汇总完整版ppt全套课件最全教学教程整本书电子教案全书教案课件合集
- 食堂会计核算与会计科目
- 企业注销登记申请书
- JJG 672-2018 氧弹热量计检定规程-(高清现行)
- AHM910航空地面支持设备基本要求
- 船用海水淡化装置的工作原理与实例教学课件(32张)
- 五年级英语上册教学课件:五上M3U1外研版(三起)
- DB11_T1832.1-2021 建筑工程施工工艺规程第1部分:地基基础工程
评论
0/150
提交评论