高压施工合同中的进度管理

高压施工合同中的进度管理合同编号：__________高压施工合同中的进度管理甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行高压施工，为确保施工进度和质量，经双方友好协商，就施工进度管理达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、施工进度2.1乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。2.2乙方应保证施工进度与质量的统一，确保工程按时完成。2.3乙方应定期向甲方报告施工进度，如有特殊情况导致进度延误，应及时通知甲方，并采取措施解决问题。2.4甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款，支付时间及比例如下：（1）工程开工后__日内支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后支付合同总价款的__%。三、进度管理措施3.1乙方应根据施工进度计划，合理安排施工人员、设备和材料，确保施工顺利进行。3.2乙方应加强对施工进度的监控和管理，确保工程按期完成。3.3乙方应建立健全施工进度考核制度，对施工人员进行考核，对进度延误的责任人进行处理。3.4甲方有权对施工进度进行监督和检查，要求乙方及时整改存在的问题。四、违约责任4.1乙方未按照约定的施工进度完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。4.2甲方未按照约定支付工程进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。4.3因不可抗力导致施工进度延误的，双方互不承担违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工进度计划2.施工人员、设备和材料安排表3.施工进度考核制度4.违约金计算公式5.滞纳金计算公式6.不可抗力证明文件7.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工进度完成工程2.甲方未按照约定支付工程进度款3.甲方未按照约定支付合同总价款4.乙方未按照约定提供施工人员、设备和材料5.乙方未按照约定进行施工，导致工程质量问题6.不可抗力导致施工进度延误三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。3.施工进度：指按照合同约定完成工程的时间安排。4.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向对方支付的违约金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应立即通知甲方，并采取措施解决问题。2.甲方未支付工程进度款：乙方可与甲方协商解决，如协商不成，可依法向法院起诉。3.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担相应责任。4.不可抗力导致施工进度延误：双方互不承担违约责任，但需提供相关证明文件。5.争议解决：双方可先协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为高压施工项目发起方，乙方为施工方。2.甲方需要乙方按照约定时间和质量完成施工任务。3.乙方需要