下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误的合同索赔处理合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________一、索赔事项1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。由于乙方的原因导致工程工期延误,甲方有权按照合同约定向乙方提出工期延误索赔。1.2甲方应在合同约定的工期内向乙方支付合同价款。由于甲方原因导致工程工期延误,乙方有权按照合同约定向甲方提出工期延误索赔。二、索赔证据(1)合同文件及相关附件;(2)工期延误的证明文件,如工程进度计划、延期通知、工程师签字确认的工期延误记录等;(3)乙方违约的证明文件,如乙方未能按照合同约定的工期完成工程的相关证据等;(4)甲方因乙方违约所遭受的损失的证明文件,如工程延期导致的额外费用支出、利润损失等。(1)合同文件及相关附件;(2)工期延误的证明文件,如工程进度计划、延期通知、工程师签字确认的工期延误记录等;(3)甲方违约的证明文件,如甲方未能按照合同约定的工期支付合同价款的相关证据等;(4)乙方因甲方违约所遭受的损失的证明文件,如工程延期导致的额外费用支出、利润损失等。三、索赔处理3.1甲方或乙方在发现工期延误情况时,应立即通知对方,并在接到通知后__________日内提出索赔。3.2对方在收到索赔通知后,应在__________日内对索赔事项进行核实,并给予书面答复。3.3双方应友好协商解决工期延误索赔事宜。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。四、其他约定4.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。4.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.合同文件及相关附件2.工期延误的证明文件3.违约行为的证明材料4.损失的证明文件5.工程师签字确认的工期延误记录6.补充协议二、违约行为及认定:1.乙方未能按照合同约定的工期完成工程2.甲方未能按照合同约定的工期支付合同价款3.甲方未履行合同约定的义务4.乙方未履行合同约定的义务5.双方未能友好协商解决工期延误索赔事宜三、法律名词及解释:1.工期延误:指工程进度未能按照合同约定的时间完成。2.违约行为:指未能履行合同约定的义务。3.索赔:指在合同执行过程中,因对方违约导致自身损失,向对方提出的要求赔偿的权利。4.损失:指因对方违约导致的直接经济损失。5.合同价款:指按照合同约定,甲方应向乙方支付的工程款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:解决办法:双方应立即通知对方,并在规定时间内提出索赔,友好协商解决。2.违约行为:解决办法:对方在收到违约行为证明材料后,应在规定时间内进行核实,并给予书面答复。3.损失证明:解决办法:提供相关证明材料,如额外费用支出、利润损失等,以便对方进行核实。4.友好协商解决:解决办法:双方应本着友好协商的原则,共同解决工期延误索赔事宜。5.诉讼:解决办法:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.工程承包商因自
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 空气动力学方程:RANS方程在风力发电中的应用技术教程
- 中职教育一年级全学期公共管理《工作领域六清洁照护-任务7压疮预防》教学课件
- 施工临时用电方案计算书00549
- 配电线路运维(初级)1+X证书理论考试题库-上(单选题)
- 保洁、保安服务管理计划方案
- 2024年全国职业院校技能大赛高职组(新型电力系统技术与应用赛项)考试题库-上(单选题)
- 《Android手机软件开发》课程期末考试复习题库(含答案)
- 中班健康教案《凉拌豆腐》
- 统编版(2024)七年级上册道德与法治3.2《学习成就梦想》教案
- 第八章非营利组织的人力资源管理
- 委托与代理关系了解委托代理关系的法律规定与原则
- 成人重症患者镇痛管理(专家共识)
- 大中华寻宝系列29内蒙古寻宝记
- 001中国新闻传播史-第一讲
- 中职语文课件:1.1《送瘟神》课件14张2023-2024学年中职语文职业模块
- 摄影师的视界
- 2019疏浚工程预算定额
- 桥梁养护风险辨识手册
- 电气自动化专业介绍
- 物理学(高职)全套教学课件
- 我的家风我的故事
评论
0/150
提交评论