![2024版配电安装工程施工合同书_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/2A/0F/wKhkGWaONkKAUNgHAABqGweRkvA310.jpg)
![2024版配电安装工程施工合同书_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/2A/0F/wKhkGWaONkKAUNgHAABqGweRkvA3102.jpg)
![2024版配电安装工程施工合同书_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/2A/0F/wKhkGWaONkKAUNgHAABqGweRkvA3103.jpg)
![2024版配电安装工程施工合同书_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/2A/0F/wKhkGWaONkKAUNgHAABqGweRkvA3104.jpg)
![2024版配电安装工程施工合同书_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/2A/0F/wKhkGWaONkKAUNgHAABqGweRkvA3105.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
编号:__________2024版配电安装工程施工合同书甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日
2024版配电安装工程施工合同书合同目录第一章:合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3合同术语定义第二章:工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章:合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式及进度第四章:工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划第五章:工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收程序第六章:施工安全6.1安全标准6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七章:材料与设备7.1材料供应及要求7.2设备供应及要求7.3材料设备验收第八章:技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.2施工指导与监督8.3培训与技术交流第九章:变更与解除合同9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更解除合同的程序第十章:违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿金额计算第十一章:争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十二章:合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件及后果第十三章:其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3不可抗力第十四章:附件14.1合同图纸14.2技术说明书14.3相关资质证明文件合同编号_________第一章:合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方名称为:_________,代表人为:_________。1.2乙方名称及代表人乙方名称为:_________,代表人为:_________。1.3合同术语定义(此处列出合同中使用的专业术语及其定义)第二章:工程概况2.1工程名称工程名称为:_________。2.2工程地点工程地点为:_________。2.3工程规模工程规模为:_________。2.4工程内容工程内容包括:_________。第三章:合同价格3.1合同总价合同总价为:_________元(大写:_________元整)。3.2价格调整条款(此处列出价格调整的条件、程序等)3.3支付方式及进度支付方式为:_________。支付进度为:_________。第四章:工程进度4.1工程开工日期工程开工日期为:_________。4.2工程竣工日期工程竣工日期为:_________。4.3工程进度计划工程进度计划如下:_________。第五章:工程质量5.1质量标准质量标准按照:_________执行。5.2质量保证措施质量保证措施包括:_________。5.3质量验收程序质量验收程序如下:_________。第六章:施工安全6.1安全标准安全标准按照:_________执行。6.2安全防护措施安全防护措施包括:_________。6.3安全事故处理安全事故处理程序如下:_________。第七章:材料与设备7.1材料供应及要求(此处列出材料供应的要求、质量标准等)7.2设备供应及要求(此处列出设备供应的要求、质量标准等)7.3材料设备验收材料设备验收程序如下:_________。第八章:技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.2施工指导与监督甲方应负责施工过程中的指导与监督:_________。8.3培训与技术交流甲乙双方应定期进行:_________。第九章:变更与解除合同9.1合同变更条件合同变更的条件如下:_________。9.2合同解除条件合同解除的条件如下:_________。9.3变更解除合同的程序变更解除合同的程序如下:_________。第十章:违约责任10.1甲方违约责任甲方违约责任如下:_________。10.2乙方违约责任乙方违约责任如下:_________。10.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额计算方式如下:_________。第十一章:争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为:_________。11.2争议解决机构争议解决机构为:_________。11.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为:_________,适用法律为:_________。第十二章:合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件合同生效条件如下:_________。12.2合同变更程序合同变更程序如下:_________。12.3合同终止条件及后果合同终止条件及后果如下:_________。第十三章:其他条款13.1保密条款保密条款如下:_________。13.2广告与宣传广告与宣传条款如下:_________。13.3不可抗力不可抗力条款如下:_________。第十四章:附件14.1合同图纸(此处列出附件图纸的名称、编号等)14.2技术说明书(此处列出附件技术说明书的名称、编号等)14.3相关资质证明文件(此处列出附件资质证明文件的名称、编号等)甲方(盖章):_________代表人(签字):_________日期:_________乙方(盖章):_________代表人(签字):_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商,乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。如乙方自行采购材料,需事先取得甲方书面同意。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模或进度。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划并确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程,并对工程质量承担全权责任。如工程出现质量问题,乙方应负责及时修复并承担相应费用。2.2乙方进度保障乙方应确保工程按照合同约定的进度顺利进行。如乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应全面负责施工现场的安全管理工作,确保施工过程中不发生安全事故。如乙方原因导致安全事故,乙方应承担全权责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系,协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地履行其职责。3.2第三方中介费用中介方的费用由甲方和乙方协商承担。如双方无法达成一致,可按照合同约定的比例分担中介费用。3.3第三方中介违约处理如中介方未能履行其职责或违反合同约定,甲方和乙方均有权向中介方提出违约责任追究。中介方应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同图纸2.技术说明书3.相关资质证明文件4.材料设备供应合同5.施工安全措施方案6.施工进度计划表7.质量验收标准8.培训资料及技术交流记录9.安全事故处理预案10.合同变更记录11.违约赔偿计算公式12.争议解决机构资质证明13.广告宣传材料14.不可抗力事件证明二、违约行为及认定:1.甲方迟延支付价款2.乙方迟延交付工程3.甲方提供的图纸或技术要求不准确4.乙方施工质量不符合约定5.乙方未按约定的进度完成工程6.甲方未按约定支付进度款7.甲方未按约定提供施工条件8.乙方使用不符合约定标准的材料或设备9.安全事故发生后,乙方未及时报告10.乙方泄露甲方商业秘密三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质量验收:对工程质量进行评估,以确定是否符合合同约定的质量标准。5.争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中的纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:协商调整施工计划,追加工期,必要时协商赔偿。2.问题:材料设备质量不合格解决办法:更换不合格材料设备,乙方承担相应费用。3.问题:安全事故发生解决办法:立即启动应急预案,报告相关部门,按预案处理。4.问题:合同变更解决办法:签订补充协议,明确变更内容及其影响。5.问题:违约赔偿计算解决办法:依据附件
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《 燃香类产品燃烧排放烟气颗粒物中重金属含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法》 编制说明
- 重庆渝南田家炳中学招聘教师笔试真题2023
- 新长安妇产医院招聘笔试真题2023
- 第10章坝基开挖与支护
- 七年级数学上册数学 第3章 代数式(解析版)
- 湖南湘南学院附属医院招聘笔试真题2023
- 结构力学优化算法:蚁群算法(ACO):结构力学优化中的路径选择策略
- 结构力学优化算法:粒子群优化(PSO):PSO算法在结构优化中的应用
- 2024新科普版英语七年级上Unit 4 Fun in the Sun!单词表
- 高考生物一轮复习卷:基因自由组合定律基础
- 中国古代诗赋作品中的鹦鹉意象研究的开题报告
- 奥林匹克精神在生活中的体现
- 马凡氏综合征-课件
- 煤矿安全自评估报告
- EMR内镜下黏膜切除术
- 2023年高考语文文言文真题汇编(附答案)(同名5336)
- 2023年新时代一带一路的战略解读与机遇题库
- 煤矿安全生产法律法规
- 广州市推进城镇污水处理提质增效工作经验分享
- 罗城某混凝土单曲拱坝工程施工组织设计
- 绩效评价报告样板(粮食储备补贴)
评论
0/150
提交评论