机房建设合同样本

协议编号：20230912

智能化工程机房工程建设协议

月甲方：乙方：根据施工任务需要，现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。依照《中华人民共和国协议法》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：工程内容工程名称：机房建设工程工程地点：工程范围：涉及装饰工程、供配电工程、空调排风工程等工程期限：协议开工日期为2023年月日，竣工时间为2023年月日。施工期限为天。在工程实行过程中，如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商，通过书面形式拟定顺延期限：因天灾或人力不能抗拒的因素被迫停工的；因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计规定而不能继续施工的；因甲方不能按期提供施工所应具有的条件的；因甲方不能按协议约定付款的。协议价格协议总价：（人民币）大写：以上协议总价涉及了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。付款签订协议后，首付款为协议总额的%，由甲方支付给乙方。其余款即协议总额的%分两次支持，于工程竣工后7日内甲方支付给乙方%，工程验收结束后两个月甲方支付后%。设备供应施工地点：。乙方所提供的机房设备，应符合协议规定的技术和数量规定。技术规格书协议双方按有关规定确认的技术规格书（涉及技术方案和设计图纸等），内容详见本协议附件。若需修改，应以双方签署的文献为准。安装和验收除非甲方另有告知，乙方应按照协议的规定和时间的安排，派专业的人员进行现场施工，使工程达成协议规定的规定（有关技术规格、规范验收标准等规定见协议附件）。整个工程竣工后，由甲方组织进行工程质检查收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。乙方完毕的工程内容有不符合规定规定的，甲方可规定乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。乙方应保证施工现场的施工安全，由于乙方的过失导致损失由乙方承担。在工程竣工后乙方告知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就视为验收合格。甲方有协助乙方完毕工程的义务，并提供必要的工作场合、水电设施、适当的安全保障等。保险施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。协议变更乙方根据现场实际情况，的确需变更原协议约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能实行（双方签署的文献作为协议附件）。因甲方的因素变更协议，甲方应书面告知乙方。甲方在工程施工半途，变更协议内容以致导致乙方损失的，乙方有权规定甲方进行补偿或补偿。乙方根据现场施工情况，发现协议原计划或方案不尽合理的，应及时告知甲方，并采用必要的措施修正计划或方案，经双方协商后签署有关文献，方能继续下一阶段工作。乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映，并及时提出保证工程的顺利进行的应变方案。经双方协商签署有关文献后，继续下一阶段工作。工程责任乙方为本协议提供的装修材料应符合协议附件的规定。乙方提供的装修材料不符合协议附件的规定，责任由乙方承担。当乙方所进行的工程内容有不符合规定的，甲方有权选取以下方式：责令乙方对有关内容进行整改，以达成有关规定。双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。甲乙双方约定甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。机房内接地系统用大楼的接地极，接地电阻小于1欧姆。机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告保质期本协议的质量保证工程验收合格后年。质保期内，乙方负责免费维护维修。质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。质保期内，由于甲方的因素导致的损失甲方要承担相应的责任。质保期满后，应甲方规定，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。不可抗力由于不可抗拒的因素导致不可意料的事故而不能按协议规定竣工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采用合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。工期延误及逾期付款的罚则乙方如不能按协议规定的协议执行计划的进度完毕协议内容，导致工期延误（不可抗力因素外），则应支付违约金给甲方，违约金率按协议总金额天天0.1%计算。假如甲方未按协议的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额天天0.1%计算，直至该款付清为止。超过协议付款期二十天甲方仍不付款，由此导致乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。所有因逾期付款导致的工程延误，乙方不承担责任。假如乙方在正常施工期间因甲方因素停工，工期应相应的顺延。本协议中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。争端的解决凡与本协议有关而引起的一切争议，甲乙双方应一方面通过和谐协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。本协议的诉讼管辖地为北京有管辖权的法院。在进行法院审理期间，除提交法院管辖的事项外，协议其他部分仍应继续履行。本协议按照中华人民共和国的法律进行解释。告知本协议一方给对方的告知应用书面形式送达协议中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认。告知以送到日期或告知书的生效日期，两者中以晚的一个日期为准。税和关税中国政府根据现行税法对甲方征收的与本协议有关的一切税费均应由甲方承担。中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本协议有关的一切税费均应由乙方承担。协议生效协议自双方授权代表完毕签字和加盖单位印章（或协议专用章）之日生效。其它本协议之所有附件均为协议的有效组成部分，与本合具有同样法律效力。如需对本协议进行修改或变更，或有其它增项等未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。在执行本协议的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文献（涉及会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本协议的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。本协议书一式肆份，双方各执两份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方授权代表（签字）：乙方授权代表（签字）：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：