工程招投标与合同管理智慧树知到期末考试答案章节答案2024年青岛滨海学院

工程招投标与合同管理智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年青岛滨海学院狭义的建筑市场，是指以建筑产品为交换内容的场所。

答案:对资格预审的审查办法有两种：合格制和有限数量制。

答案:对投标有效期应包含评标和定标的时间在内。

答案:对按施工索赔的目的分为经济索赔和工期索赔。

答案:对评标委员会成员人数必须为三人以上的单数。

答案:错中标通知书发出１５天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

答案:错工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。

答案:对招标人可以不退还投标保证金。

答案:错若当事人约定的违约金与造成的损失不一致的，则下列说法中正确的有（

）。

答案:约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求增加;约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求适当减少我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（

）。

答案:公平原则;平等原则;自愿原则下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有（

）。

答案:招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议;如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保;应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同以下哪些条件，决定招标人具备自行招标的能力(

)。

答案:有编制招标文件的能力;有审查投标人资质的能力如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也是可以不招标的。可以不进行招标的施工项目包括（

）。

答案:属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择施工单位，则其进行施工招标前必须具备的条件有（

）。

答案:招标人已经依法成立;招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准下列属于招标投标专业法律规范的是()。

答案:《招标投标法实施条例》采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，以所有投标人的投标报价以及投标文件的()部分做必要的价格调整。

答案:商务某建设工程项目采取公开招标的方式选择承包商。在开标过程中主持人发现，某投标文件计算过程中的单价与工程量的乘积与总价不一致。此时，主持人正确的处理方式为（

）。

答案:以单价金额为准我国招投标法规定，开标时由（

）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。

答案:投标人或投标人推选的代表《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵守公开、公平、公正和诚信信用的原则，公开是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。首先要求招标信息公开，其次还要求（

）。

答案:招标投标过程公开根据我国《招标投标法》有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（

）。

答案:开标由招标人主持，邀请部分投标人参加施工企业与项目经理之间的代理关系是一种（

）代理。

答案:委托招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标公告开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

答案:20根据《招标投标法》的规定，下列关于投标人资格审查的表述中不正确的是()。

答案:招标人不得要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况下列关于投标文件的送达和签收的表述中不正确的是()。

答案:投标人递送投标文件的方式只可通过直接送达方式因货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨，政策法令变化引起的索赔属于（

）

答案:其他索赔施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔应属于（

）。

答案:给予工期顺延但不给费用补偿甲、乙两个工程承包单位组成联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（）资质确定等级。

答案:二级某工程投标总价为1000万元，则投标保证应该为（

）。

答案:20万元建设单位以不合理的条件限制潜在投标人，除责令改正外，可以处以罚款，罚款额度为（

）。

答案:1~5万建设工程反索赔的概念通常主要是指()。

答案:发包人向承包人的索赔招标人与投标人可以为同一所属企业。

答案:错当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。

答案:对根据《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

答案:对承包工程合同有总价合同、单价合同、综合合同形式。

答案:对经济法律关系的经济权利义务一旦确定后，就受国家强制力的保护。

答案:对工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和乙级。

答案:错中标通知书对招标人而言就是承诺。

答案:对施工合同文件中的说法中，正确的有（

）。

答案:签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件;在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容施工合同按照计价方式的不同可以分为(

)等。

答案:可调价格合同;固定价格合同根据《招标投标法》，下列关于招标代理机构的说法正确的有（

）。

答案:招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件;招标代理机构是社会中介组织根据《招标投标法》的规定，国家发展和改革委员会确定的国家重点项目采用邀请招标的，应经()批准。

答案:国家发展和改革委员会评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数。

答案:5《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定：投标保证金有效期应当超出投标期有效期（

）。

答案:0天我国《招标投标法》规定，开标地点为（

）。

答案:招标文件中预先确定的地点某合同定金为22.5万元，由于收受定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（

）。

答案:45万元按照《工程建设项目施工招标投标办法》规定，工程建设施工项目投标文件的构成一般不包括()。

答案:投标保证金关于招标范围的要求中，下列表述正确的一项是（

）。

答案:使用国际组织援助资金的项目必须进行招标招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

答案:通知中标结果并退还投标保证金根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，工程建设项目招标的投标文件评审中不包括()。

答案:确定中标人对于建设单位将项目化整为零规避招标的做法，有关行政监督部门除责令限期改正外，可以处以罚款，罚款额度为项目合同金额的（）。

答案:5‰~10‰在合同实施中，如果工程变更（

），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。

答案:超过承包人应承担的风险范围投标文件中的出现前后不一致时，招标人可以任意确定。

答案:错《招投标法》规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

答案:对国家计委规定，咨询服务类单项合同额200万以上的项目必须进行招标。

答案:错联合体投标时，专业不一致时，资质区别对待。

答案:对在开标时发现投标文件出现下列情况时，应按无效投标文件处理的有（

）。

答案:未按招标文件的要求予以密封;投标函为加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的;联合体投标未附联合体协议书乙级工程招标代理机构的承担的工程招标代理业务，其工程总投资限额不得超过（

）。

答案:1亿元评标委员会成员名单应当（）。

答案:在中标结果确定前保密以下是有限竞争招标的是（

）。

答案:议标合同谈判阶段结束，此时（

）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合同。

答案:承包人某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

答案:办理招标备案后，招标人可以自行招标根据我国《招标投标法》有关规定，评标应由依法组建的评标委员会负责，负责组建评标委员会的单位是（

）。

答案:招标人下列关于其立法目的的表述中不正确的是()。

答案:提高经济效益，保证项目质量是《招标投标法》立法的主要目的工程项目总承包合同签订后，（

）可以订立分包合同。

答案:总承包人与分包人工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。

答案:错未能及时交纳投标保证金，该投标将被作为废标。

答案:对符合建设工程委托监理合同特征的有()。

答案:B监理合同的订立必须符合工程建设程序;D委托监理合同标的是服务;A监理合同可以是个人在施工合同中，(

)等工作应由发包人完成。

答案:土地征用和拆迁;提供工程地质报告;临时用地、占道申报批准手续投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）

答案:3％、30投标人在有些情节下会采取不平衡报价法，不包括(

)

答案:招标文件要求某些子项报“单价分析表”根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人确定中标人的最迟时间是在投标有效期结束日前（

）个工作日。

答案:30我国《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人应当向未中标的投标人退还投标保证金。退还的时间应当在招标人与中标人签订合同后的（）个工作日内。

答案:5工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。

答案:对在下列法律关系主体中，（

）是法人。

答案:施工企业下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（

）。

答案:投标人以高于成本10%以上的报价竞争招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时间应当在要求提交投标文件截止时间至少（

）。

答案:20日前甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，甲企业未按合同内容履行合同，乙运输公司将其货物留置，则债务人应当在不少于（）个月的期限内履行债务。否则债权人可依法拍卖、变卖该批货物。

答案:2甲、乙两个工程承包单位组成联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（）

答案:2900万元，2900万元投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

答案:对与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(

)。

答案:竞争激烈从行为性质上说，工程招标属于（

）。

答案:要约邀请根据我国《招标投标法》的有关规定，工程项目评标委员会的人数应不少于（）。

答案:5某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应该包括()。

答案:保证的方式;债务人履行债务的期限;被保证的主债权种类、数额《工程建设项目施工招标投标办法》中规定的无效投标文件包括（

）。

答案:在一份投标文件中对同一招标项目报由多个报价的投标文件;投标人名称与资格预审时不一致的投标文件;未按规定的格式填写的投标文件合同法律关系的构成要素有(

)。

答案:客体;主体;内容合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同，承发包双方在谈判中根据（

）的特点加以确定。

答案:工程项目下列关于联合体资格条件表述中不正确的是()。

答案:由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级标底即招标项目的底价，由招标方进行编制。

答案:对《中华人民共和国招投标法》于（）起施行。

答案:2000.1.1不平衡报价法是指在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。

答案:对下列说法中，错误的是（

）。

答案:监理合同的订立不需符合工程建设程序;监理合同不可以是个人下列不属于招标人具备自行招标的能力表现为（

）。

答案:A.必须是法人组织;D.招标人的资格经主管部门批准施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向（）提出赔偿要求。

答案:施工单位下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（

）

答案:经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标;招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行;招标人可以授权评标委员会直接确定中标人在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(

)。

答案:申请验收;递交竣工结算报告脚手架的费用属于措施费。

答案:对违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。

答案:对我国《招投投标标法》只规定了公开招标和邀请招标为法定的招标方式

答案:对投标保证金是保证了招标人的利益。

答案:对建设项目具有一次性和不可逆性。

答案:对建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。

答案:错《招投标法》规定，凡未报建的工程建设项目，不得办理招标投标手续和发放施工许可证。

答案:对不可抗力发生后，对于工程自身的损害应该由建设单位承担。

答案:对开标会议由招标单位组织并主持。

答案:对违约金可分为约定违约金和法定违约金。

答案:对资格预审合格的潜在投标人不足3人的，需要重新进行招标。

答案:对索赔是指承包人向发包人进行的关于工期和费用的赔偿。

答案:对工程招标必须采用公开招标方式。

答案:错项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

答案:对投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

答案:对被宣布为废标的投标书不包括（

）。

答案:B逾期未送达的标书;C加盖法人或委托授权人印鉴的标书《工程建设项目施工招标投标办法》规定，联合体参加资格预审并获通过的，在下列情况下，招标人有权拒绝该投标联合体的有（

）。

答案:在投标有效期内有一个联合体成员因故退出投标;在提交投标文件截止日期之后又增加一个成员，但该联合体马上通知了招标单位;联合体更改了一个成员，该成员虽然未经过资格预审，但其资质比替换下去的成员高发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人可（

）。

答案:与发包人协商将工程折价;向人民法院申请将工程依法拍卖成本加酬金合同分哪几种类型（

）。

答案:成本加比例酬金;成本加固定酬金以下标书为有效标书的有（

）。

答案:联合体投标且附联合体协议书;投标函加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的;符合相关的技术标准要求对于发包人供应的材料设备，(

)等工作应当由发包人承担。

答案:支付保管费用;参加清点;到货后，通知清点满足招标条件，但是可以不招标的情形有哪些（

）。

答案:附属的配套设施;技术难度非常复杂，涉及到专利的;BOT模式已经通过招标形式找到投资方的《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（

）的原则。

答案:公正;公开;公平投标保证金的作用有（

）。

答案:保证的招标人的利益;保证投标人能不随意撤回标书下列关于联合体的表述中，正确的是()。

答案:投标文件中必须附上联合体投标协议某市建设行政主管部门派出工作人员王某，对该市的体育馆招标活动进行监督，则王某有权（）。

答案:参加开标会议根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标时（

）。

答案:联合投标合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（

）关系。

答案:权利与义务通常情况下，评标委员会推荐的中标候选人人数（

）。

答案:3当出现索赔事项时，承包人

以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（

）以内向工程师正式提出索赔意向通知。

答案:28按照《标准施工招标资格预审文件》的规定，资格预审的评审工作程序不包括()。

答案:资格预审文件的修改口头合同自（

）时生效。

答案:受要约人承诺下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（）

答案:某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称合同争议的解决顺序为（

）。

答案:和解-调解-仲裁-诉讼下列选项中不属于投标有效期延长的后果是()。

答案:投标人应承担因投标有效期延长对评标人导致的相应损失支付担保的主要作用是（

）

答案:确保工程费用及时支付到位在评标委员会成员中，不能包括()。

答案:招标人上级主管代表同意延长投标有效期的投标人应当()。

答案:相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容（）是索赔处理的最主要依据。

答案:合同文件招标代理机构接受投标、组织开标的依据是()。

答案:招标文件评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一。

答案:错投标的投标报价不能低于标底。

答案:错工程的发包模式包括：平行发包、施工总承包、总包+特别认可分包、设计施工一体化。

答案:对评标和定标应当在投标有效期结束日21个工作日前完成。

答案:错国家计委规定，重要设备材料采购50万以上的项目必须进行招标.

答案:错索赔依据应在合同中有明确依据

答案:错甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。

答案:错招标方式中，只有公开招标为法定的招标方式。

答案:对经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。

答案:对公民是指具有我国国籍，依据我国《宪法》和法律享有权利和承担义务的人。

答案:对公开招标应通过报刊、广播、电视、电脑网络等新闻媒介发布招标公告

答案:对法律关系是由法律关系客体和法律关系主体二个要素构成。

答案:错多方案报价法是指利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。

答案:对担保的基本方式是：保证、抵押、质押、留置和定金。

答案:对在投标文件中，未按招标文件的要求密封、标志的应视为废标。

答案:对建设项目按资金来源划分可以分为国家拨款项目、地方投资项目、银行贷款项目、法人投资项目、外资项目。

答案:错由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标有效。

答案:错招标文件的组成包括四卷八章的内容。

答案:对在国际上，投标保证金的数额较高，一般设定在占投资总额的3%。

答案:错招标人与中标人签订合同后10个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

答案:错根据《工程建设项目施工招标投标办法》中对联合体投标的规定，下列说法错误的有（

）。

答案:联合体各方必须指定牵头人，并应当向招标人提交由联合体成员牵头人签署的授权书;联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，并必须以联合体牵头人的名义提交投标保证金工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（

）。

答案:需经工程师确认后才能执行;因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担下列说法中，错误的是（

）。

答案:招标人可以授权评标委员会直接确定中标人;经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标;招标人可以公开评标的过程;评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有（

）。

答案:承诺生效的地点就是合同成立的地点;双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点下列说法中，错误的有（

）。

答案:变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同;当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款下列不必进行招标的项目包括（

）。

答案:B、外国老板投资的基础设施的项目;A、私人投资的高级别墅招标人具备自行招标的能力表现为(

)。

答案:具有组织评标的能力;有编制招标文件的能力招标文件的编制原则有（

）。

答案:合法;科学;公正在下列情况下，投标保证金将被没收的有（

）。

答案:投标人在投标有效期内撤回其投标文件;中标人未能在规定期限内提交履约保证金;中标人未能在规定期限内签署合同协议下列可以做投标保证金的有（

）。

答案:现金支票;银行汇票;银行保函经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（

）。

答案:从合同预付款担保的作用（）

答案:承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额确定中标人后（

）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

答案:15天甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费用150万元，定金为设计费用的15%。发包方已支付定金。若果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（

）。

答案:45万元根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，对投标人采取资格预审的，招标人应当在（

）中载明资格预审的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。

答案:资格预审文件招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是（）。

答案:其他说法均不对招标采购中产生的风险主要是()

答案:人为风险某市水利工程项目进行招标，招标人在行政部门领导的干预下选择了投标人甲建筑公司并与其签订了施工承包合同。该做法违反了《合同法》中的（

）。

答案:自愿原则下列说法不正确的是（

）。

答案:建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动申请中央投资补助、转贷或者贷款贴息()万元以上的地方政府投资项目或企业投资项目属于需要核准招标方案的项目。

答案:500某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（

）。

答案:抵押甲公司将办公楼工程的招标工作委托给乙招标代理机构进行，该工程开标工作的主持者应是（）。

答案:甲公司在关于投标的禁止性规定中，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于（

）。

答案:投标人相互串通投标按照《工程建设项目施工招标投标办法》规定，需要审批的工程建设项目有()的，经审批部门批准可以不进行施工招标。

答案:属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工担保的产生源于（

）对债务人的不信任。

答案:债权人根据我国《招标投标法》有关规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的完成时间，应当自中标通知书发出之日起（）日内。

答案:30根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，下列情形中无需招标人重新招标的是()。

答案:在投标截止时间前提交投标文件的投标人仅有5个的人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由()。

答案:分包人、承包人共同承担订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中（）是每个合同都必须经过的程序。

答案:要约和承诺银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确的方式是（）。

答案:书面形式“评标价”是指（）。

答案:以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值对于整个招标投标过程是否合法、科学，能否实现招标目的，具有基础性影响的招标投标基本程序是()。

答案:招标按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在()万元人民币以上的必须进行招标。

答案:100按照《招标投标法实施条例》规定，发售招标文件收取的费用应当()确定，不得以营利为目的。

答案:限于补偿印刷、邮寄的成本支出投标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证投标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。在此时间内，投标人有义务保证投标文件的有效性。投标有效期的起始计算时间为（）。

答案:投标人提交投标文件截止之日中标通知书（

）具有法律效力。

答案:对招标人和投标人国际工程招标者在颁发招标文件前，应先完成以下哪项工作（

）。

答案:准备招标文件投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（

）

答案:个别地方存在漏项甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，甲是联合体中的牵头人。投标时以甲的名义提交了投标保证金。该保证金具有约束力的范围是（

）。

答案:甲、乙、丙邀请招标的邀请对象的数目不应少于（

）家。

答案:3索赔的提出不需要经过对方的同意

答案:对变更部分属于原合同之外的内容

答案:对发包人承担由于不可抗力对工程本身的损害

答案:对因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付

答案:对发包人、承包人、监理都具有变更实施权

答案:对发包人承担由于不可抗力承包人施工机械的停工损失

答案:错变更部分的费用单价都需要重新订价

答案:错任何一方提出变更请求时，双方经协一致后可进行变更

答案:对承包人必须执行工程师的索赔处理规定

答案:错在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定时间及时向承包人支付工程进度款，承包人无权立即停止施工。

答案:对中铁建沙特项目的失败主要是对项目的施工进度过于乐观，盲目投标、疏于合同管理导致的

答案:对甲施工企业与乙建材供应商签订了某强度等级的水泥采购合同，数量100吨，总价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给丁开发商。对于该合同的转让，发生变化的只是合同的（

）。

答案:主体工程建设中，施工合同的标的应为（

）。

答案:工作成果甲施工企业与乙建材供应商签订了100吨水泥采购合同价款5万元，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知甲，则该合同的债权人为（

）。

答案:乙建材供应商和丙水泥厂甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，已接受，则该合同（

）。

答案:有效《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任。

答案:错建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。

答案:错工程项目满足招标的必须采用招标方式。

答案:对一般来说，依法成立的合同，自成立时生效。

答案:对甲公司将高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的乙招标代理机构进行。招标公告规定：购买招标文件时间为2017年8月23日上午9时至2017年8月25日下午4时，标前会议时间为2017年8月28日上午9时，投标书递交截止日期为2017年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》的有关规定，开标时间应为（

）。

答案:2017年9月15日下午4时所有投标均被废标处理