工程挡板施工合同

工程挡板施工合同合同编号：__________鉴于业主拟进行工程挡板施工，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.2施工方应保证工程质量，确保挡板施工安全、稳定、美观。2.3施工方应严格按照施工进度计划完成施工任务。2.4施工方应承担因施工原因造成的经济损失和法律责任。第三条合同价格3.1本合同实行固定总价合同，合同总价为本工程预算。3.2业主支付合同价款的方式：（1）合同签订后7天内，业主支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程验收合格后，业主支付合同总价的一定比例作为进度款；（3）剩余合同价款在工程保修期满后支付。第四条施工期限4.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成施工。4.2施工期限自双方签订合同之日起计算。第五条工程验收5.1工程验收标准：__________5.2工程验收程序：（1）施工方在工程完成后向业主提交验收申请；（2）业主组织相关单位对工程进行验收；（3）验收合格的，双方办理验收手续并签署验收报告；（4）验收不合格的，施工方应在业主指定的期限内整改完毕，并重新验收。第六条保修条款6.1施工方对所施工的工程提供一定期限的保修服务。6.2保修范围：__________6.3保修期限：__________6.4保修责任：施工方对保修范围内的问题负责修复或更换，费用由施工方承担。第七条违约责任7.1施工方未按照约定完成施工任务的，应承担违约责任。7.2业主未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任。7.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据实际情况协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程挡板施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程预算明细表4.施工进度计划5.验收标准和方法6.保修服务范围和期限7.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务：包括延期完成、工程质量不达标等。2.业主未按照约定支付合同价款：包括延期支付、部分或全部拒付等。3.双方因不可抗力导致无法履行合同：如自然灾害、政策变动等。三、法律名词及解释：1.固定总价合同：合同总价在签订合同时已确定，不再因工程量或其他因素变化而调整。2.预付款：合同签订后，业主支付合同总价的一定比例作为施工方的预付款。3.进度款：工程验收合格后，业主支付合同总价的一定比例作为施工方的进度款。4.保修服务：施工方对所施工的工程提供一定期限的免费修复或更换服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整施工进度计划，必要时业主可要求施工方支付违约金。2.工程质量问题：施工方应及时整改，必要时重新施工，费用由施工方承担。3.业主支付违约：业主应及时支付合同价款，否则施工方有权暂停施工，并有权要求业主支付违约金。4.争议解决：双方可先协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程中的挡土墙、防护墙等挡板施工。2.