标准施工合同指南

标准施工合同指南合同编号：__________甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力，并需聘请乙方承担该项目的施工任务；乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求制定的，自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，乙方应按照本合同约定的价格提供施工服务。第三条付款方式3.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照本合同约定的价格进行支付。3.2甲方支付乙方工程款，实行按阶段付款，具体付款比例和付款时间双方另行约定。3.3甲方支付乙方工程款时，有权扣除合同约定的质量保证金。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。4.3工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料和办理相关手续。第五条工期5.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工，工程工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此给甲方造成的损失。5.3甲方应按照本合同约定的时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的时间、质量和标准完成施工，应承担违约责任，支付甲方因此造成的损失。6.2甲方未按照本合同约定的时间支付工程款，应承担违约责任，支付乙方因此造成的损失。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸和技术要求3.材料和设备的技术规格和要求4.工程质量验收标准5.工期计划和进度表6.付款申请和支付凭证7.工程变更通知书8.违约通知书9.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量和标准完成施工，或未按照图纸和技术要求施工，视为违约。2.甲方未按照约定的时间支付工程款，或未提供施工场地、材料等，视为违约。3.一方违反合同约定，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或项目发起方。2.乙方：指合同中的施工方或承包商。3.工程量清单：指明细工程项目、工程量和工程要求的文档。4.施工图纸：指施工过程中所需遵循的图纸和技术文件。5.质量保证金：指乙方为保证工程质量，按合同约定预留的一定比例的款项。6.工程质量验收标准：指衡量工程质量是否符合合同约定的标准。7.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方报告情况。甲方应协助乙方解决影响进度的因素。2.工程质量问题：乙方应及时修复和返工，并承担相应费用。甲方有权要求乙方支付因此造成的损失。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。如有争议，可通过协商解决或向法院提起诉讼。4.工程变更：双方应签订工程变更通知书，明确变更内容、时间和费用等。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同签订。2