电力建设委托施工合同书

电力建设委托施工合同书合同编号：__________电力建设委托施工合同书与鉴于：乙方具备完成上述施工工作的资质和能力；双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1乙方应按照甲方的要求，完成项目施工图设计、设备采购、施工、安装、调试、验收及保修等工作。1.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，顺利完成项目施工。第二条合同价格与支付2.1双方同意，本合同的项目施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。2.3乙方应提供合法的税务发票，甲方按照税收法律法规的规定支付相关税费。第三条合同期限3.1双方同意，本合同的工期自双方签订之日起至项目竣工验收合格之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期，完成项目施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方的义务与责任4.1乙方应按照合同约定的质量标准，完成项目施工。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。4.2乙方应严格按照国家法律法规和安全规程进行施工，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。4.3乙方应保证施工过程中所使用的设备、材料等符合国家相关标准和要求。第五条甲方的义务与责任5.1甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件等。5.2甲方应按照合同约定的付款进度，向乙方支付合同价款。5.3甲方应协助乙方办理项目施工所需的相关手续和审批。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方如未能按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目施工，应承担相应的违约责任。6.3甲方如未能按照合同约定的时间向乙方支付合同价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.项目施工图设计文件2.设备采购清单3.施工方案及安全措施4.施工进度计划5.验收标准及方法6.保修条款及相关证明文件7.税务发票及相关税务文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的时间完成项目施工。2.质量问题：施工过程中出现不符合合同约定的质量标准的情况。3.安全问题：未按照国家法律法规和安全规程进行施工，导致安全事故。4.支付违约：甲方未能按照合同约定的时间向乙方支付合同价款。5.甲方未提供施工条件：甲方未能按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件等。三、法律名词及解释：1.电力建设项目：指新建、改建、扩建电力设施的活动。2.施工图设计：指根据电力建设项目的要求，进行电力设施的平面布局、结构、设备安装等设计工作。3.保修：指乙方在项目竣工验收合格后，对施工过程中提供的设备、材料等进行的质量保证。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.验收：指项目竣工后，甲乙双方按照合同约定的验收标准和方法，对项目进行检查、测试、评估的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期。2.质量问题：加强施工过程中的质量控制，严格按照国家相关标准进行施工。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的修复费用。3.安全问题：乙方应按照国家法律法规和安全规程进行施工，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。4.支付违约：双方应按照合同约定的付款进度支付价款。如甲方未能按时支付，乙方可与甲方协商解决，必要时可依法向法院提起诉讼。5.甲方未提供施工条件：甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件等。如甲方未能提供，乙方有权要求甲方履行合同约定，必要时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建电力设施的施工活动。2.适用于