工地破桩头合同范本

工地破桩头合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为工地建设项目（以下简称“项目”）的开发商，需对项目范围内的桩基进行施工；乙方具备桩基施工的专业技术及经验，愿意为甲方提供破桩头服务。双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程性质：[填写工程性质]二、合同范围及内容2.1乙方负责对甲方项目范围内的桩基进行破桩头作业，具体包括但不限于：（1）桩基破除；（2）桩头清理；（3）桩基垃圾清运；（4）桩基破除后的修复工作。2.2乙方应按照甲方的要求及施工图纸、规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。三、合同价格3.1本合同价为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]元整），包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润等。3.2甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。四、合同工期4.1合同工期为[填写工期天数]天，自乙方入场之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照甲方的要求进行施工。5.2工程验收合格标准为：符合设计文件、施工图纸、规范和标准要求，满足甲方使用功能需求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[填写合同签订日期]1.施工图纸2.施工规范和标准3.工程量清单4.乙方资质证明文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系人：[填写丙方联系人]联系电话：[填写丙方联系电话]鉴于甲方为工地建设项目（以下简称“项目”）的开发商，需对项目范围内的桩基进行施工；乙方具备桩基施工的专业技术及经验，愿意为甲方提供破桩头服务；丙方作为专业的第三方质量检测机构，愿意提供工程质量监督及验收服务。甲方、乙方和丙方为了明确各自的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程性质：[填写工程性质]二、合同范围及内容2.1乙方负责对甲方项目范围内的桩基进行破桩头作业，具体包括但不限于：（1）桩基破除；（2）桩头清理；（3）桩基垃圾清运；（4）桩基破除后的修复工作。2.2丙方作为第三方主体，负责对乙方施工过程进行质量监督，并对工程质量进行验收，确保工程质量符合相关要求。三、合同价格3.1本合同价为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]元整），包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润等。3.2甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。四、合同工期4.1合同工期为[填写工期天数]天，自乙方入场之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照甲方的要求进行施工。5.2丙方应按照合同约定对乙方施工过程进行质量监督，并于工程完成后进行验收。工程验收合格标准为：符合设计文件、施工图纸、规范和标准要求，满足甲方使用功能需求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。丙方应提供必要的协助。六、甲方权益保障6.1乙方应在合同约定的工期内完成工程，确保甲方项目进度不受影响。6.2丙方应确保工程质量符合甲方要求，保障甲方的利益。6.3乙方如发生违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。6.4甲方有权根据合同约定，对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。七、违约责任7.1乙方应严格按照本合同的约定履行合同义务，如发生违约行为，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。7.2丙方未按照合同约定履行质量监督及验收义务，导致工程质量不合格的，丙方应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________签订日期：[填写合同签订日期]1.施工图纸2.施工规范和标准3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.丙方资质证明文件第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系人：[填写丙方联系人]联系电话：[填写丙方联系电话]鉴于甲方为工地建设项目（以下简称“项目”）的开发商，需对项目范围内的桩基进行施工；乙方具备桩基施工的专业技术及经验，愿意为甲方提供破桩头服务；丙方作为专业的第三方质量检测机构，愿意提供工程质量监督及验收服务。甲方、乙方和丙方为了明确各自的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程性质：[填写工程性质]二、合同范围及内容2.1乙方负责对甲方项目范围内的桩基进行破桩头作业，具体包括但不限于：（1）桩基破除；（2）桩头清理；（3）桩基垃圾清运；（4）桩基破除后的修复工作。2.2丙方作为第三方主体，负责对乙方施工过程进行质量监督，并对工程质量进行验收，确保工程质量符合相关要求。三、合同价格3.1本合同价为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]元整），包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润等。3.2甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。四、合同工期4.1合同工期为[填写工期天数]天，自乙方入场之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照甲方的要求进行施工。5.2丙方应按照合同约定对乙方施工过程进行质量监督，并于工程完成后进行验收。工程验收合格标准为：符合设计文件、施工图纸、规范和标准要求，满足甲方使用功能需求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。丙方应提供必要的协助。六、乙方权益保障6.1甲方应在合同约定的工期内支付合同价款，确保乙方的权益。6.2丙方应确保工程质量符合乙方要求，保障乙方的利益。6.3甲方如发生违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。6.4乙方有权根据合同约定，对甲方施工过程进行监督，确保工程质量。七、违约责任7.1甲方应严格按照本合同的约定履行合同义务，如发生违约行为，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。7.2丙方未按照合同约定履行质量监督及验收义务，导致工程质量不合格的，丙方应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。