铺砖施工劳务合同范本

铺砖施工劳务合同范本合同编号：__________合同各方当事人：鉴于甲方为进行某项工程建设，需要乙方提供铺砖施工劳务，双方经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，完成铺砖施工工作。1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、劳务报酬2.1乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2乙方应当按照甲方的要求，按时完成施工任务，不得延误工期。2.3甲方应当按照约定时间支付乙方的劳务报酬。三、甲方的权利和义务3.1甲方有权要求乙方按照约定的标准和要求完成施工任务。3.2甲方应当为乙方提供施工所需的场地、材料、设备等。3.3甲方应当按照约定时间支付乙方的劳务报酬。3.4甲方不得干涉乙方的施工方法和技术措施。四、乙方的权利和义务4.1乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式支付劳务报酬。4.2乙方应当按照甲方的要求，按时完成施工任务，保证工程质量。4.3乙方应当遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。4.4乙方不得将合同约定的施工任务转包或者分包给第三方。五、违约责任5.1甲方未按照约定时间支付乙方劳务报酬的，应当按照迟延支付的天数，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×日利率（日利率为万分之五）。5.2乙方未按照约定时间完成施工任务的，应当按照迟延完成的天数，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：迟延完成金额×日利率（日利率为万分之五）。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.乙方施工方案及技术措施2.乙方施工人员名单及资质证明3.乙方施工材料及设备清单4.甲方付款凭证及进度表5.工程质量验收标准及方法6.安全生产管理制度及应急预案7.乙方施工进度计划及时间表8.乙方施工成果交付确认书二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付劳务报酬：迟延支付天数超过合同约定的期限。2.乙方未按照约定时间完成施工任务：迟延完成天数超过合同约定的期限。3.乙方施工质量不符合约定：工程质量验收不合格。4.乙方转包或分包给第三方：未经甲方同意，将合同约定的施工任务转包或分包给第三方。5.甲方未提供施工所需场地、材料、设备等：影响乙方正常施工的行为。三、法律名词及解释：1.铺砖施工劳务合同：乙方为甲方提供铺砖施工服务的合同。2.劳务报酬：乙方完成施工任务所应得的报酬。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.迟延支付：甲方未按照约定时间支付乙方劳务报酬。5.迟延完成：乙方未按照约定时间完成施工任务。6.转包：乙方将合同约定的施工任务全部或部分转给第三方。7.分包：乙方将合同约定的施工任务的一部分转给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定时间支付劳务报酬：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；协商不成可以向法院提起诉讼。2.乙方未按照约定时间完成施工任务：甲方可以与乙方沟通协商，要求按时完成；协商不成可以向法院提起诉讼。3.乙方施工质量不符合约定：甲方可以要求乙方按照约定标准进行整改或重新施工。4.乙方转包或分包给第三方：甲方可以要求乙方立即终止转包或分包行为，并承担违约责任。5.甲方未提供施工所需场地、材料、设备等：乙方可以与甲方沟通协商，要求提供相关条件；协商不成可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商进