建设工程合同索赔条例(2024版)

编号：__________建设工程合同索赔条例(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同索赔条例(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2适用范围1.3法规依据1.4合同解释第二章：索赔条件与范围2.1索赔条件2.2索赔范围2.3不正当索赔的情形2.4索赔的有效期限第三章：索赔程序3.1索赔启动3.2索赔文件提交3.3索赔审查3.4索赔答复3.5索赔调解3.6索赔诉讼第四章：索赔证据4.1证据种类4.2证据效力4.3证据提交要求4.4证据的保管与使用第五章：索赔金额计算5.1直接损失计算5.2间接损失计算5.3利润损失计算5.4费用计算第六章：责任认定6.1违约责任6.2侵权责任6.3不可抗力6.4第三方责任第七章：合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八章：违约金与损害赔偿8.1违约金计算8.2损害赔偿范围8.3违约与损害赔偿的适用第九章：争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决第十章：合同管理与监督10.1合同签订管理10.2合同履行监督10.3合同变更管理10.4合同解除管理第十一章：合同索赔案例分析11.1案例一11.2案例二11.3案例三11.4案例四第十二章：合同索赔风险防范12.1风险识别12.2风险评估12.3风险控制12.4风险应对措施第十三章：合同索赔相关法律法规13.1相关法律13.2相关法规13.3相关规章13.4司法解释第十四章：附则14.1合同生效条件14.2合同的终止14.3合同的保存与归档14.4合同的修订与补充合同编号_________第一章：总则1.1合同定义：本合同是指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就建设工程项目达成的一致协议。1.2适用范围：本合同适用于中华人民共和国境内的所有建设工程项目。1.3法规依据：本合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及争议的解决，均应适用中华人民共和国的法律。1.4合同解释：本合同的条款如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：索赔条件与范围2.1索赔条件：2.1.1甲方未按合同约定支付工程款；2.1.2甲方未按合同约定提供施工场地；2.1.3甲方未按合同约定提供施工图纸或设计变更；2.1.4甲方未按合同约定支付合同价款外的其他费用；2.1.5乙方因不可抗力导致合同无法履行。2.2索赔范围：2.2.1乙方因甲方原因导致的工期延误；2.2.2乙方因甲方原因导致的工程质量问题；2.2.3乙方因甲方原因导致的工程安全事故；2.2.4乙方因甲方原因导致的额外费用支出；2.2.5乙方因不可抗力导致的损失。2.3不正当索赔的情形：2.3.1乙方无正当理由要求解除合同；2.3.2乙方无正当理由要求变更合同价款；2.3.3乙方无正当理由要求延长工期；2.3.4乙方提供虚假证据或故意隐瞒事实；2.3.5乙方在其他工程中存在违约行为。2.4索赔的有效期限：乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后60日内，向甲方提出书面的索赔通知。第三章：索赔程序3.1索赔启动：乙方认为有权获得赔偿时，应向甲方提出书面的索赔意向。3.2索赔文件提交：乙方应在索赔通知后的28日内，向甲方提交详细的索赔文件。3.3索赔审查：甲方应在收到乙方索赔文件后的28日内，对索赔文件进行审查，并通知乙方审查结果。3.4索赔答复：甲方应在收到乙方索赔文件后的56日内，向乙方作出答复。3.5索赔调解：如双方在索赔答复后30日内未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.6索赔诉讼：如双方在索赔答复后30日内未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第四章：索赔证据4.1证据种类：乙方应提供的索赔证据包括合同文件、图纸、通知、证书、鉴定意见、专家报告等。4.2证据效力：证据应真实、完整、有效，具备法律效力。4.3证据提交要求：乙方应按照甲方要求的时间、方式和数量提交证据。4.4证据的保管与使用：双方应对提交的证据予以保密，仅用于解决合同争议。第五章：索赔金额计算5.1直接损失计算：乙方应根据实际情况，提供因甲方原因导致的直接损失的详细计算依据。5.2间接损失计算：乙方应根据实际情况，提供因甲方原因导致的间接损失的详细计算依据。5.3利润损失计算：乙方应根据实际情况，提供因甲方原因导致的利润损失的详细计算依据。5.4费用计算：乙方应根据实际情况，提供因甲方原因导致的额外费用支出的详细计算依据。第八章：违约金与损害赔偿8.1违约金计算：甲方未按合同约定履行义务的，应支付乙方合同总价款的____%作为违约金。8.2损害赔偿范围：乙方因甲方违约行为导致的损失，包括但不限于工期延误、额外费用支出、工程质量问题、安全事故等。8.3违约与损害赔偿的适用：甲方违约时，乙方有权选择要求甲方支付违约金或损害赔偿。第九章：争议解决9.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。9.2调解解决：协商不成时，双方同意由合同签订地人民法院进行调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：合同管理与监督10.1合同签订管理：甲方应按照法律法规和公司内部规定，对合同进行审查和签订。10.2合同履行监督：双方应加强对合同履行情况的监督，确保合同条款的落实。10.3合同变更管理：合同变更应经双方协商一致，并书面确认。10.4合同解除管理：合同解除应符合法律法规和合同约定，并书面确认。第十一章：合同索赔案例分析11.1案例一：因甲方未按约定支付工程款，乙方提出索赔，最终协商解决。11.2案例二：因甲方提供的设计图纸有误，乙方提出索赔，经调解达成一致。11.3案例三：因不可抗力导致工程延期，乙方提出索赔，经法院判决给予合理赔偿。11.4案例四：甲方未按约定提供施工场地，乙方提出索赔，仲裁委员会裁决甲方支付违约金。第十二章：合同索赔风险防范12.1风险识别：双方应定期对合同履行过程中可能出现的风险进行识别和评估。12.2风险评估：双方应对已识别的风险进行评估，确定风险的影响程度和可能性。12.3风险控制：双方应采取相应的措施，控制和降低风险的发生和影响。12.4风险应对措施：双方应对可能发生的风险制定应对措施，确保合同的顺利履行。第十三章：合同索赔相关法律法规13.1相关法律：《中华人民共和国合同法》13.2相关法规：《建设工程质量管理条例》13.3相关规章：《建设工程安全生产管理条例》13.4司法解释：最高人民法院关于建设工程合同纠纷的司法解释。第十四章：附则14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止：本合同在合同约定的工程竣工验收合格后终止。14.3合同的保存与归档：双方应将本合同的副本及相关文件妥善保存，并归档备查。14.4合同的修订与补充：本合同的修订和补充应由双方协商一致，并书面确认。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更：甲方有权根据工程实际情况变更合同内容，但应提前书面通知乙方，并经乙方同意。变更内容应视为合同的一部分，具有同等法律效力。说明：本条款赋予甲方在工程实施过程中根据实际情况调整合同内容的权利，以确保工程的顺利推进。甲方应承担因变更导致的额外费用和损失。1.2甲方延期：甲方因不可抗力原因导致工程延期时，应立即书面通知乙方，并提供相关证明文件。延期时间应根据实际情况确定，并经乙方同意。说明：本条款规定了甲方在不可抗力情况下延期工程的权利和义务，以及通知和证明文件的要求。甲方应承担因延期导致的额外费用和损失。1.3甲方支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。说明：本条款明确了甲方的支付义务和逾期支付的违约责任，保护乙方的合法权益。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量：乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成工程。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并承担相应责任。说明：本条款规定了乙方在工程质量方面的责任和义务，确保工程质量符合合同要求。2.2乙方进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方逾期完成，应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。说明：本条款规定了乙方在工程进度方面的责任和义务，以及逾期完成的违约责任。2.3乙方保密：乙方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密，不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。说明：本条款保护了甲方的商业秘密和合同内容，防止信息泄露给第三方。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明说明：本条款明确了第三方中介在合同履行过程中的责任和义务，确保第三方中介按照约定完成工作。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用应按照合同约定的方式和标准支付。如甲方或乙方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。说明：本条款规定了第三方中介费用的支付方式和时间，以及逾期支付的违约责任。3.3第三方中介保密：第三方中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密，不得向第三方泄露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。说明：本条款保护了甲乙双方的商业秘密和合同内容，防止信息泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工场地未按约定提供施工图纸或设计变更未按约定支付合同价款外的其他费用提前解除合同或变更合同内容未经乙方同意2.乙方违约行为及认定：工程质量不符合约定工程进度逾期完成未按约定保密甲方商业秘密未按约定完成合同义务3.第三方中介违约行为及认定：未按约定完成相关工作未按约定保密甲乙双方商业秘密未按约定支付中介费用三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的行为规范的总称。2.建设工程质量管理条例：规定建设工程质量管理的行政法规。3.建设工程安全生产管理条例：规定建设工程安全生产管理的行政法规。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：当事人违反合同约定应支付给对方的一种经济补偿。6.损害赔偿：因违约行为导致的损失，包括直接损失和间接损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:双方协商确定合理的工程进度计划，并采取措施确保工程按计划进行。2.工程质量问题：solution:乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，甲方应加强对工程质量的监督。3.合同变更：solution:双方应通过协商一致，并书面确认合同变更内容。4.