2024版建设工程施工合同书示范文本nf_第1页
2024版建设工程施工合同书示范文本nf_第2页
2024版建设工程施工合同书示范文本nf_第3页
2024版建设工程施工合同书示范文本nf_第4页
2024版建设工程施工合同书示范文本nf_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

编号:__________2024版建设工程施工合同书示范文本nf甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书示范文本nf合同目录第一章:合同主体及定义1.1合同双方主体1.2定义与解释1.3合同语言文字第二章:工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章:合同条款3.1合同的订立与生效3.2合同的履行与监督3.3合同的变更与解除3.4合同的终止与违约第四章:施工范围与内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准与规范第五章:工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工程延期及违约责任第六章:工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程质量保修第七章:合同价格与支付7.1合同价格7.2支付方式与时间7.3价格调整与结算第八章:材料与设备供应8.1材料与设备要求8.2供应责任与验收8.3质量保证与售后服务第九章:安全生产与环保9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环保要求与措施第十章:合同争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决地点与适用法律第十一章:合同的转让与分包11.1合同转让11.2分包管理11.3分包合同的签订与履行第十二章:合同的补充与附件12.1补充协议12.2附件说明12.3附件内容第十三章:其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章:合同的生效、修改与解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除条件与后果合同编号NF2024WS001第一章:合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包人:__________1.1.2承包人:__________1.2定义与解释1.2.1本合同所述“工程”指:__________1.2.2“施工期”指:__________1.2.3“质量保修期”指:__________1.2.4其他专业术语的含义详见附件一。1.3合同语言文字1.3.1本合同以中文书写,附件亦然。1.3.2本合同的正式文件均应以中文版本为准。第二章:工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为:__________2.2工程地点2.2.1本工程位于:__________2.3工程规模2.3.1工程规模描述:__________2.4工程投资估算2.4.1工程总投资估算为:__________第三章:合同条款3.1合同的订立与生效3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.1.2合同生效后,双方应严格按照本合同条款履行各自的权利和义务。3.2合同的履行与监督3.2.1承包人应按合同约定完成工程。3.2.2发包人有权对工程进度、质量进行监督。3.3合同的变更与解除3.3.1合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。3.3.2合同解除的条件和程序详见附件二。3.4合同的终止与违约3.4.1合同终止条件详见附件三。3.4.2违约责任按照合同约定及法律规定执行。第四章:施工范围与内容4.1施工范围4.1.1承包人应按照设计文件和本合同约定完成施工。4.2施工内容4.2.1施工内容包括:__________4.3施工标准与规范4.3.1施工应符合国家及行业现行标准、规范。第五章:工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1承包人应提交工程进度计划,并经发包人批准后执行。5.2工期要求5.2.1合同约定的工期为:__________5.3工程延期及违约责任5.3.1工程延期应提前通知发包人,并按照约定承担违约责任。第六章:工程质量与验收6.1工程质量标准6.1.1工程质量应符合:__________6.2工程验收程序6.2.1工程验收包括:__________6.3工程质量保修6.3.1承包人应按约定提供质量保修服务。第七章:合同价格与支付7.1合同价格7.1.1合同价格为:__________7.2支付方式与时间7.2.1支付方式为:__________7.2.2各阶段支付时间及比例详见附件四。7.3价格调整与结算7.3.1价格调整的条件和程序详见附件五。7.3.2工程结算按照本合同及附件约定执行。第八章:材料与设备供应8.1材料与设备要求8.1.1材料设备清单详见附件六。8.1.2承包人应按照要求采购、运输、保管材料与设备。8.2供应责任与验收8.2.1承包人负责材料设备的供应及质量。8.2.2发包人有权对到场的材料设备进行验收。8.3质量保证与售后服务8.3.1承包人应提供材料设备的相关质保资料。8.3.2材料设备出现质量问题,承包人应负责解决。第九章:安全生产与环保9.1安全生产责任9.1.1承包人应制定并执行安全生产措施。9.1.2发包人应提供安全生产必要的条件。9.2安全生产措施9.2.1安全生产措施详见附件七。9.2.2定期安全检查和培训。9.3环保要求与措施9.3.1施工应符合国家环保法规。9.3.2环保措施详见附件八。第十章:合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2.1仲裁;10.1.2.2诉讼。10.2仲裁与诉讼10.2.1仲裁地点为:__________10.2.2诉讼地点为:__________10.3争议解决地点与适用法律10.3.1争议解决地点为:__________10.3.2适用法律为:__________第十一章:合同的转让与分包11.1合同转让11.1.1合同不得转让给第三方。11.2分包管理11.2.1承包人不得未经发包人同意将合同工程全部或部分分包给第三方。11.2.2分包合同需提交发包人备案。11.3分包合同的签订与履行11.3.1分包合同的签订应符合本合同约定。11.3.2分包合同的履行应遵守本合同规定。第十二章:合同的补充与附件12.1补充协议12.1.1补充协议应由双方签署并注明日期。12.2附件说明12.2.1附件一至附件八为本合同的组成部分。12.3附件内容12.3.1附件内容详见各附件。第十三章:其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及谈判过程中的信息保密。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重并保护对方的知识产权。13.3不可抗力13.3.1不可抗力事件详见附件九。第十四章:合同的生效、修改与解除14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同生效后,双方应严格履行合同义务。14.2合同修改程序14.2.1合同修改需双方协商一致,并以书面形式确认。14.2.2合同修改不得影响合同的履行和双方权益。14.3合同解除条件与后果14.3.1合同解除的条件和程序详见附件十。14.3.2合同解除后,双方应按照约定处理后续事宜。合同编号:NF2024WS001甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明甲方为主导时,增加的条款及说明:附件十一:甲方特殊要求11.1甲方有权根据工程实际情况对施工方案进行调整。11.1.1甲方提出调整要求时,乙方应积极响应并制定相应的调整方案。11.1.2调整方案的制定和实施应符合国家相关法规及标准。11.2甲方有权对工程进度进行监督和检查。11.2.1甲方有权对施工现场进行定期检查。11.2.2甲方有权对乙方的施工进度进行考核。11.3甲方有权对乙方的人员和设备进行考核。11.3.1甲方有权对乙方施工人员进行技能考核。11.3.2甲方有权对乙方施工设备进行性能考核。乙方为主导时,增加的条款及说明:附件十二:乙方特殊要求12.1乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告。12.1.1乙方应定期向甲方报告施工进度。12.1.2乙方应按照甲方的要求提供详细的施工进度数据。12.2乙方应保证工程质量,严格按照国家法规和行业标准施工。12.2.1乙方应定期对施工质量进行自检。12.2.2乙方应按照甲方的要求进行工程质量验收。12.3乙方应承担因施工原因导致的人员伤亡和财产损失的责任。12.3.1乙方应确保施工现场的安全。12.3.2乙方应按照甲方的要求提供安全事故应急预案。第三方中介为主导时,增加的条款及说明:附件十三:第三方中介特殊要求13.1第三方中介应公正、中立地调解甲乙双方的合同争议。13.1.1第三方中介在调解过程中应保持客观公正。13.1.2第三方中介的调解结果具有法律效力。13.2第三方中介应对合同的履行进行监督。13.2.1第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行检查。13.2.2第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行评估。13.3第三方中介应提供专业的合同管理服务。13.3.1第三方中介应协助甲乙双方制定合理的合同履行计划。13.3.2第三方中介应协助甲乙双方处理合同履行过程中的问题。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程概况描述2.附件二:工程进度计划3.附件三:工程质量标准4.附件四:合同价格与支付方式5.附件五:价格调整与结算规定6.附件六:材料设备清单7.附件七:安全生产与环保措施8.附件八:争议解决方式与程序9.附件九:不可抗力事件认定10.附件十:合同修改与解除条件11.附件十一:甲方特殊要求12.附件十二:乙方特殊要求13.附件十三:第三方中介特殊要求二、违约行为及认定:1.甲方违约:a.未按约定提供施工条件b.未按约定支付合同价款c.未按约定时间完成审批或决策2.乙方违约:a.未按约定时间完成工程b.工程质量不符合标准c.未按约定提供材料设备3.第三方中介违约:a.未公正中立地调解争议b.未按约定时间完成调解c.未履行合同监督职责三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。5.诉讼:通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:a.原因:设计变更、材料供应延迟等。b.解决办法:协商调整工期、追加合同价款。2.工程质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论