工期延误导致的合同违约处理_第1页
工期延误导致的合同违约处理_第2页
工期延误导致的合同违约处理_第3页
工期延误导致的合同违约处理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工期延误导致的合同违约处理合同编号:__________甲方:__________乙方:__________一、定义及术语解释1.1工期延误:指合同约定的工程竣工交付日期以后,因乙方原因导致工程实际交付日期晚于合同约定的交付日期。1.3不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。二、工期延误的处理2.1乙方如因自身原因导致工期延误,应提前向甲方书面提出延期申请,并说明延期理由及预计延期时间。2.2甲方收到乙方延期申请后,应在__________日内回复乙方。如甲方同意延期,双方应就延期后的交付日期、工程价款及违约金等事项进行协商,并签订补充协议。2.3乙方如未在合同约定的交付日期前完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延期一日,乙方应支付合同总价款的__________%作为违约金。2.4甲方如因特殊情况导致工期延误,应立即通知乙方,并采取合理措施减少损失。甲方需提供相关证明材料,经乙方核实后,双方可就工期调整、工程价款及违约金等事项进行协商,并签订补充协议。三、合同违约的处理3.1乙方如未按合同约定履行义务,甲方有权要求乙方立即改正,并按照合同约定承担违约责任。3.2甲方如未按合同约定履行义务,乙方有权要求甲方立即改正,并按照合同约定承担违约责任。3.3违约方应承担因违约产生的全部费用,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、费用、利息及律师费等。四、争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工交付日期。5.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.合同协议书2.延期申请3.不可抗力证明4.损失赔偿计算公式5.工程竣工验收报告6.合同履行证明7.法律意见书二、违约行为及认定:1.乙方未按合同约定时间完成工程,属于工期延误的违约行为。2.乙方未按合同约定履行义务,属于合同违约行为。3.甲方未按合同约定履行义务,属于合同违约行为。4.双方在履行合同过程中发生的争议,经协商不成,可视为违约行为。三、法律名词及解释:1.工期延误:指合同约定的工程竣工交付日期以后,因乙方原因导致工程实际交付日期晚于合同约定的交付日期。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:乙方应提前向甲方书面提出延期申请,并说明延期理由及预计延期时间。甲方同意延期后,双方签订补充协议,约定延期后的交付日期、工程价款及违约金等事项。2.合同违约:双方应通过友好协商解决争议;如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.不可抗力:乙方遇不可抗力事件导致工期延误,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。经甲方核实后,双方可协商调整工期、工程价款等事项。4.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.建

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论