建筑工程合同书精简版

建筑工程合同书精简版

建筑工程合同书精简版「篇一」

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具

体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程概况：工程

建筑面积：平方米建筑高度：米

建筑层数：层结构类型：框架（砖混）

二、承包范围与内容：

室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

三、承包方式：包人工费。

四、承包价格：按实贴面积计算墙面元/M2；地面元/M2。

五、工程期限：从年月日

到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。

六、付款方式：工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%

维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手

印）。

七、质量要求：

1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收

标准。

2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，

听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。

3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必

须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工

费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严重的，甲

方有权终止合同。

八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自

备。

九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必

须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部

由乙方负责。

十、违约责任：

1、目于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违

金1000元。

2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并

由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

H、其他约定：

1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班

组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工

作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜

绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，

待工程结束后自动作废。

甲方：乙方：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

年月日年月日

建筑工程合同书精简版「篇二」

房屋建筑工程保修合同书

发包人（全称）：

承包人（全称）：_____________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》

和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对

（工程全称）签定工程质量保修书。

第一条、工程质量保修范X和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，

承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求

的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备

安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

第二条、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如

下：

1.、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为

年；

3.、装修工程为年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5.、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6.、住宅小区内的给排水设施、道•等配套工程为年；

7.其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条、质量保修责任

1.、属于保修范X、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的

规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单X或

者具有相应资质等级的设计单X提出保修方案，承包人实施保修。

4.、质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，

作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

年月日

建筑工程合同书精简版「篇三」

甲方：乙方：

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方

的权利、义务，签订本协议。

第一条合作事项

玉兰大道围墙工程施工。

第二条承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规

范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和

技术交底。

第三条承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙

体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。（涉及破除混凝土的施工区域按2元/nf按

实决算）。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工；工程质量符合验收规范的合格标

准。

第五条工程价款

围墙工程按140元/m,长度以实际测量为准（增加工程量按实决算）。根据

乙方已完成工程量的不低于400m长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩

余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款

的90%,5%待本工程审计结算后付清，剩下5%作为质保金一年后无息支付。

第六条工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为30日历天。工期开始时间为年月

日（以甲方书面通知为准）。工期顺延情况：因建设单位拆迁未完成，无法施工

的；因我项目部材料供应不到位的；工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵

守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责

任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲

方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修

期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求

为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方

应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。

本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年—月—日

年—月—日

建筑工程合同书精简版「篇四」

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

依照《—华人民共和国民法典》、《—华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工

事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：图纸设计事项：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延

误，则工期顺延。

四、质量标准

工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20o工程质量应达到

质量等级：

五、合同价款确定方法

六、工程价款及组成

工程总价款（人民币）：

七、付款方式

甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

八、双方的权益和义务

甲方派驻监理工程师或工地负责人：乙方派驻的项目经理及技术负责人：

甲方工作：

1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接

至施工现场并提供。

2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费；

3、按照合同约定向乙方支付工程款；

4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;

5、协调处理乙方施工过程—与土建施工方、当地群众的关系。

乙方的工作：

1、按照国家规范和设计施工图进行施工；

2、在施工过程—服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工；

3、对施工过程—由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。

4、提供工程竣工验收资料。

九、违约事项合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一

方支付违约金；已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷

协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。

十、工程技术要求和参数

1.工程规模：

2.结构形式：

3.材料要求：

4.其他要求：

十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效，其他未尽事

宜双方另行商定。

十二、补充条款

甲方（公章）：乙方（公章）：

代表（签字）：代表（签字）：

电话：电话：

签约时间：

建筑工程合同书精简版「篇五」

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

签约时间：年—月一日

签约地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规

定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

（一）工程名称：私家花园工程。

（二）建设地点：

（三）工作内容：约平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工

图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期该项目工程总工期_____o开工时间从甲方批准的开工报告次日起

计。

（一）如遇下列原因工期顺延：

1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；

2、设计变更；

3、甲方未能按期提交施工场地；

4、连续_____小时遇雨和停水、停电；

5、未按合同规定时间拨付工程款项；

6、遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：

1、甲方在收到乙方竣工报告的一日内组织验收，否则视为默认工程合格并

进行竣工结算；

2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上

款。

第三条工程合同总价及支付方式

（一）结算依据：

1、依照年颁布的《全国统一建筑工程基础定额—市基价表》中土

建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按_____级取费，工程

类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；

小品项目按市场价定价；

2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；

3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；

4、竣工图。

（二）合同金额:

1、本合同暂定造价万元；

2、工程竣工验收后按实结算。

（三）合同金额的‘支付时间：

1、甲方在乙方进场后______周内，向乙方支付合同总金额的_____%作为的备

料款。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的%;

3、工程竣工验收后个月内办理竣工结算，结算办理完成后_____个月

内甲方付至结算价的%,余额%作为质保金，保活期到后支%,

保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料

完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则

第三条进行增减。

第五条质保期

（一）质保期：从递交竣工报告后的第一日起算。保修期按建设部年第

号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（_____元以上）保活期为殍，

工程的其它部分保修期为年。

（二）成活率：植物管护移交时按行规达到______%的成活率。

第六条双方的责任

（一）甲方责任：

1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

2、合同签定后—日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通

知乙方；

3、负责协助办理施工的各项进场手续；

4、负责协调现场各施工单位间的关系；

5、若施工变更应以书面形式通知乙方；

6、按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任:

1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；

2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；

3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；

4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；

5、负责施工中的成品保护。

第七条甲、乙双方现场代表及责任

（一）甲方施工负责人：现场代表：

（二）乙方施工负责人：土建：—绿化：

______________________现场代表：__________________

（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条材料的认定及采购

（-）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后

方可采购。

（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙

方方可购买。

第九条违约责任

（一）甲方违约责任：

1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的

实际损失；

2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救

或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际

损失；

3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超—日，按合同总

额的向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进

度，每延日，按合同总额的5向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。

协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式份，双方各执份，均具同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）:

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年一月一日

年一月一日

建筑工程合同书精简版「篇六」

建筑单位：

施工单位：

工程项目：

电话：

电话：

工程地址：

一、工程项目及施工期限：

二、工程总造价（大字）

三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工

中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量

要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。

四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到

场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。

五、其它事项：

1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水

通。

2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知

书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。

3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。

4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣

工结算时以工程决算为准。

六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生

效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。附言:

建设单位（甲方）盖章：

施工单位（乙方）盖章：

年—月一日：

建筑工程合同书精简版「篇七」

卖方：

姓名：性别：______出生日期：

年月S

国籍：住址：

电话：______身份证号码：

买方：

姓名：性别：______出生日期：年月

国籍：______住址：

电话：______身份证号码：______

买卖双方根据中华人民共和国法律和《经济特区商品房产管理规定》，经过友

好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产个单元座落在市第座楼单元。合计面积____平方米。现自愿

将该房产卖给买方。售价为币百拾万千百拾元整。（原楼价为币百拾

万千百拾元整）。

二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料后同意交付上述

房产价款，买卖双方一致自愿成交。

三、双方在本合同上签署时，买方当即将房产全部的价款交给卖方，卖方在收

到该房产价款后，即将上述房产证书及有关资料交给买方。

四、双方买卖成交后，即携带房产权征书到市房地产权登记处办理房产权转移

登记手续，该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无

关。

六、买方在交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，

并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时应本着友好协商解决，如不能解决时•，应提请市仲裁机

构仲裁或深圳市人民法院裁决。

八、本合同在双方签署后经市公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共页，为一式三份，买卖双方各执一份，市公证处一份，均具同等

效力。

卖方：买方：______

一年月日

建筑工程合同书精简版「篇八」

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法

律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立

本补充协议。

一、工程概况

工程名称：

工程内容：

二、工期及质量

增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响

工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。

三、工程价款

补充施工内容工程价款为万元整（其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高

低压变配电房（开闭所）：万元、挡土墙：万元）。以财政审核造价为结算价。

补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定

额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的

信息价，结合监理、发包方签证进行调整。

四、其它补充

工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议

一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

补充协议订立时间：一年—月一日

发包方（章）：

承包方（章）：

法定代表人：

法定代表人：

一年一月—日

一年一月—日

建筑工程合同书精简版「篇九」

建筑工程施工项目承包合同书范本

甲方（发包方）：

负责人：

乙方（承包方）：

负责人：

风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所

需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应

协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加

的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的施工项目以内部

责任的形式承包乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围

5、承包方式

二、工程工期

1、工程总施工工期为______日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通

知书》时间为准，开始计算施工工期。

风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工

验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，

以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自

使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

2、竣工时间以开工日期起至第_____天为止。

3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

4、如遇不可抗力因素，经双方协商后，工期顺延。

三、双方职责

1、甲方职责

(1)负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。

(2)及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。

(3)对工程进行安全监督、检查。

(4)工程竣工时•，及时组织人员进行验收。

(5)按时支付工程款，不得无故拖延。

2、乙方职责

(1)熟悉图纸与合同的所以内容。

(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。

(3)安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。

(4)工程完工时及时通知甲方验收。

四、工程质量

质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施

工，工程质量等级达到合格

五、安全施工与检查

乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按国家安全生产标准组织施

工，并随时接受行业安全检查人员，依法实施监督，检查采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承担责任

六、工程价款的结算方式

1、乙方承包范围内工程造价约为万人民币，具体总造价待工程竣工验

收后按实际面积实行。

2、本合同生效后，甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约

定结算工程价款，若甲方需要新增工程量时•，甲乙双方须另行签订补充协议。

七、工程验收

1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有

关规定向监理单位和开发商提供完整的.竣工图纸、相关资料及薮工底收报告等。

2、竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相

应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义

务，一旦违约情况发生，也有据可依。

八、违约责任

本合同的履行过程中，任何一方违约都要向守约方承担违约责任，负责守约方

因此受到的所有损失。

九、争议解决

因本合同的履行，双方发生争议，都应先协商解决。协商不成的，任何一方均

可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

十、附则

1、本合同一式份，双方各执份，具有同等效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

住址：

代表人：

联系方式:

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：._年__月__日

乙方：

住址：

负责人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：.什_月—_日

建筑工程合同书精简版「篇十」

建筑工程履约担保合同书范本

合同编号：

保证人（以下称甲方）：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

债权人（即承包商，以下称乙方）：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

债务人（即业主，以下称丙方）

住所:

法定代表人：

电话：传真:

鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》（以

下简称主合同），甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主

支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。

第一条定义

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行

号主合同约定的工程款支付义务。

本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。

第二条保证范围及方式

甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%,数额最高不超过

（大写），币种。

甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方

支付工程款项。

甲方在保证范围内承担连带保证责任。

第三条承担担保责任的形式

甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付

0工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过

兀。

第四条保证期间

甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量

保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。

第五条各方的权利义务

一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务

的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：

1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程；

2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设；

3、乙方未提供等额承包商履约担保。

二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，

并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。

三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担

保证责任。

四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证

责任。

五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中

的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。

六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证

责任。

七、依照法律规定或合同的.约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全

部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。

八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。

第六条承担担保责任的程序

一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面

履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方

还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报

告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。

二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，按照本合同的约定承担保证

责任。

第七条合同的生效、变更和解除

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙

丙三方协商一致并订立书面协议。

第八条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成

的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院（也可以选择通过仲裁程序解

决）O

第九条甲乙丙三方约定的其它条款：

第十条附则

本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

（或授权代理人）（或授权代理人）

年月日年月日

丙方：

法定代表人：

（或授权代理人）

年月日

投标保证函

保函编号：（工投字）第号

（招标人）:

鉴于（以下简称投标人）参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行

招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：

一、保证范围及方式：保证金额为人民币（大写）元。

本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经

贵方许可撤回投标文件；

2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合

同》。

3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

二、保证人可以选择以下方式承担保证责任（以选择项为准，在选项前的括号

内填写“Y”表示选择项，填写“N”表示非选择项）：

1、代投标人向贵方支付投标保证金元；

2、如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低标价之

间