2024版006第六章建设工程施工合同管理

编号：__________2024版006第六章建设工程施工合同管理甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版006第六章建设工程施工合同管理合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同当事人1.2定义与解释第二章：合同标的与工程概况2.1工程标的2.2工程规模与地点2.3施工内容与要求第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间3.3价格调整机制第四章：施工进度与质量4.1施工进度计划4.2施工质量标准4.3进度与质量的监控第五章：合同履行与担保5.1合同履行原则5.2履约担保5.3违约责任第六章：合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件6.4合同解除程序第七章：施工安全与环保7.1施工安全管理7.2安全生产责任7.3环保要求与措施第八章：合同争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼8.3争议解决地点与适用法律第九章：合同的生效、终止与失效9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同失效后果第十章：合同的解释与适用10.1合同条款解释10.2适用法律与法规10.3合同附件第十一章：合同的签订与备案11.1合同签订程序11.2合同备案程序第十二章：其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3不可抗力第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3工程量清单第十四章：合同的补充协议14.1补充协议的签订14.2补充协议的生效与备案14.3补充协议与主合同的关系合同编号2024版006第六章建设工程施工合同管理第一章：合同主体及定义1.1合同当事人（1.1.1）发包人：指合同中确定的具有工程发包权利的当事人。（1.1.2）承包人：指合同中确定的具有工程承包权利的当事人。1.2定义与解释（1.2.1）工程：指合同中确定的建设项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等内容。（1.2.2）合同金额：指合同中约定的承包人完成合同工程应得的价款总额。第二章：合同标的与工程概况2.1工程标的（2.1.1）工程名称：指合同中确定的工程项目的名称。（2.1.2）工程地点：指合同中确定的工程项目的建设地点。2.2工程规模与地点（2.2.1）工程规模：指合同中确定的工程项目的规模、建设内容、建设标准等。（2.2.2）工程地点：指合同中确定的工程项目的建设地点。2.3施工内容与要求（2.3.1）施工内容：指合同中确定的承包人应完成的施工内容，包括土建、安装、装修等。（2.3.2）施工要求：指合同中确定的施工质量、进度、安全、环保等方面的要求。第三章：合同价格与支付3.1合同价格（3.1.1）合同总价：指合同中确定的承包人完成合同工程应得的价款总额。（3.1.2）价格构成：指合同总价由哪些部分构成，包括工程款、材料款、人工费等。3.2支付方式与时间（3.2.1）支付方式：指合同中确定的支付合同价款的方式，如进度付款、验收付款等。（3.2.2）支付时间：指合同中确定的支付合同价款的时间，包括进度付款时间、验收付款时间等。3.3价格调整机制（3.3.1）价格调整条件：指合同中确定的价格调整的条件，如材料价格变动、政策调整等。（3.3.2）价格调整程序：指合同中确定的价格调整的程序，包括价格调整的申请、审批等。第四章：施工进度与质量4.1施工进度计划（4.1.1）施工进度：指合同中确定的承包人完成合同工程的时间安排。（4.1.2）进度计划：指合同中确定的施工进度计划的编制、审批、调整等程序。4.2施工质量标准（4.2.1）质量标准：指合同中确定的工程质量的要求，包括质量等级、验收标准等。（4.2.2）质量控制：指合同中确定的质量控制的措施，包括质量检查、验收等。4.3进度与质量的监控（4.3.1）进度监控：指合同中确定的对施工进度的监控措施，如进度报告、现场检查等。（4.3.2）质量监控：指合同中确定的对施工质量的监控措施，如质量检查、验收等。第五章：合同履行与担保5.1合同履行原则（5.1.1）诚实信用：指合同当事人应遵循诚实信用原则，履行合同义务。（5.1.2）公平公正：指合同当事人应遵循公平公正原则，处理合同履行中的问题。5.2履约担保（5.2.1）担保方式：指合同中确定的承包人提供的担保方式，如保证金、保函等。（5.2.2）担保金额：指合同中确定的担保金额，即承包人提供的担保金额。5.3违约责任（5.3.1）违约行为：指合同当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。（5.3.2）违约责任：指合同中确定的违约行为应承担的责任，包括违约金、赔偿损失等。第八章：合同争议解决8.1争议解决方式（8.1.1）协商解决：合同当事人应通过友好协商的方式解决合同争议。（8.1.2）调解解决：如果协商解决不成，可以请求第三方进行调解。（8.1.3）仲裁解决：如果调解不成，合同当事人可以约定仲裁委员会进行仲裁。8.2仲裁或诉讼（8.2.1）仲裁委员会：合同当事人应约定仲裁委员会，如中国仲裁协会。（8.2.2）诉讼法院：如果合同中未约定仲裁，或者仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点与适用法律（8.3.1）解决地点：合同当事人可以约定争议解决的地点，如合同签订地。（8.3.2）适用法律：合同当事人可以约定适用的法律，如中华人民共和国法律。第九章：合同的生效、终止与失效9.1合同生效条件（9.1.1）合同签字：合同经双方当事人签字或者盖章后生效。（9.1.2）审批手续：如果合同需要经过审批手续，审批通过后合同生效。9.2合同终止条件（9.2.1）工程验收：工程经验收合格，合同即终止。（9.2.2）解除协议：合同当事人可以协商一致解除合同。9.3合同失效后果（9.3.1）权利义务终止：合同失效后，合同当事人的权利义务终止。（9.3.2）赔偿责任：合同失效后，如有违约行为，应承担相应的赔偿责任。第十章：合同的解释与适用10.1合同条款解释（10.1.1）合同文本：合同以中文文本为准，如有外文文本，中文文本为准。（10.1.2）条款解释：合同当事人应按照合同条款的通常含义进行解释。10.2适用法律与法规（10.2.1）法律法规：合同应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定。10.3合同附件（10.3.1）附件内容：合同附件包括工程图纸、技术规范、工程量清单等。第十一章：合同的签订与备案11.1合同签订程序（11.1.1）签字盖章：合同经双方当事人签字盖章后生效。（11.1.2）备案手续：合同签订后，应按照相关规定进行备案。11.2合同备案程序（11.2.1）备案部门：合同备案应提交给当地建设行政主管部门。（11.2.2）备案时间：合同签订后应当在规定的时间内进行备案。第十二章：其他约定12.1知识产权保护（12.1.1）知识产权：合同当事人应保护对方的知识产权，不得侵犯。（12.1.2）保密义务：合同当事人应对合同内容保密，不得泄露给第三方。12.2保密条款（12.2.1）保密内容：合同中约定的需要保密的信息、技术等。（12.2.2）保密期限：保密信息的保密期限由合同当事人约定。12.3不可抗力（12.3.1）不可抗力事件：合同中约定的不可抗力事件，如自然灾害、社会事件等。（12.3.2）不可抗力后果：不可抗力事件发生后，合同当事人应协商解决合同履行问题。第十三章：附件13.1工程图纸（13.1.1）图纸内容：工程图纸应详细准确，符合合同要求。13.2技术规范（13.2.1）技术规范：技术规范应明确工程的技术要求、标准等。13.3工程量清单（13.3.1）工程量清单：工程量清单应详细列出工程项目的数量、价格等。第十四章：合同的补充协议14.1补充协议的签订（14.1.1）签订条件：合同当事人可以约定补充协议的签订条件。（14.1.2）签订程序：补充协议的签订应经过双方当事人协商一致。14.2补充协议的生效与备案（14.2.1）生效条件：补充协议经双方当事人签字盖章后生效。（14.2.2）备案程序：补充协议签订后多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方变更权甲方在不违背合同精神和工程本质的前提下，有权根据项目需要对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应积极响应甲方的变更需求，并按照甲方的指示完成相应的变更工作。1.2甲方指令甲方有权根据工程进展和需求，向乙方发出指令。乙方应无条件服从甲方的指令，确保工程的顺利进行。如乙方因特殊情况无法服从甲方指令，应提前向甲方说明原因，并寻求甲方的谅解和解决方案。1.3甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全的符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，接受甲方的检查和评估。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方质量保障乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。如工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。2.2乙方进度控制乙方应制定合理的施工进度计划，并严格按照计划进行施工。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿责任。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介应客观、公正地履行中介职责，为甲方和乙方提供公平的交易环境。第三方中介应严格遵守相关法律法规，不得有任何违法行为。3.2第三方中介的约束第三方中介应按照合同约定履行中介服务，不得擅自变更合同内容。如第三方中介违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用应按照合同约定支付。如甲方和乙方对第三方中介的费用有异议，可通过友好协商解决。如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.工程量清单4.施工方案5.材料合格证明6.施工设备清单7.施工人员名单8.安全防护措施方案9.环境保护措施方案10.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地和条件擅自变更工程内容或规模未履行合同约定的监督义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合合同要求未按约定使用合格材料和设备未履行合同约定的安全环保义务3.第三方中介违约行为未客观、公正履行中介职责擅自变更合同内容未按约定时间提供服务未按约定收取或支付费用三、法律名词及解释：1.合同当事人：指合同中确定的具有合同权利和义务的当事人。2.工程图纸：指详细表示工程外观、结构、尺寸、材料等内容的图纸。3.技术规范：指明确工程质量、材料、工艺、验收等technicalrequirements的文件。4.工程量清单：指列出工程项目的名称、数量、单位、单价等内容的清单。5.违约行为：指合同当事人未履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。6.违约责任：指违约行为应当承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟、施工人员不足等。解决办法：调整施工计划、优化资源配置、