非开挖施工合同的合同索赔

非开挖施工合同的合同索赔合同编号：__________非开挖施工合同的合同索赔甲方：乙方：鉴于甲方委托乙方进行非开挖施工，双方为明确合同履行过程中的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、合同概述1.1本合同旨在规定甲方与乙方在非开挖施工过程中的各项事宜，包括但不限于施工范围、质量标准、工期要求、合同价格、违约责任等。1.2本合同适用于甲方委托乙方进行的非开挖施工项目，具体施工内容详见附件。二、施工范围与质量标准2.1乙方应按照甲方的要求，完成非开挖施工项目。施工内容主要包括：__________。2.2乙方应确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证施工过程中不影响周边环境的正常秩序。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、合同价格与支付方式3.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付合同价款。付款节点如下：__________。3.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付合同价款。支付方式为：__________。四、违约责任4.1如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。4.2如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。4.3双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、合同的变更、解除与终止5.1双方同意，合同的变更、解除与终止，应书面签署，并经双方确认。5.2在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可协商变更、解除或终止合同。5.3合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.非开挖施工项目详细方案2.施工场地地形地貌图3.施工区域地下管线分布图4.施工安全防护措施方案5.施工进度计划表6.合同价款明细表7.乙方施工队伍资质证明文件8.乙方施工设备清单9.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，视为违约。3.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，视为违约。4.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工条件或所需资料，视为违约。6.双方未按照合同约定履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.非开挖施工：指在不开挖地面的情况下，通过地下管线铺设、电缆铺设等手段完成地下工程的一种施工方式。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.滞纳金：指未按照合同约定履行付款义务的一方，应向另一方支付的逾期付款赔偿金。4.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到地下管线分布不明确：乙方应与甲方沟通，重新核实地下管线分布，避免损坏现有管线。2.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定调整后的施工进度计划，并采取措施确保工期。3.甲方未按约定支付合同价款：乙方可与甲方沟通，催促支付合同价款，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。4.施工质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，确保施工质量符合要求。5.合同履行过程中的争议：双方应通过友好协商解决，协商无果的可依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市道路改造工程中的地下管线非