苗圃景观施工合同签订判决执行

苗圃景观施工合同签订判决执行合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________1.4项目规模：__________1.5项目预算：__________二、施工范围与要求2.1承包方应根据委托方的要求，完成项目的施工任务。2.2承包方应按照项目设计方案、施工图纸及相关技术规范进行施工。2.3承包方应保证施工质量，确保项目达到预期效果。2.4承包方应按照合同约定的工期完成施工。2.5承包方应承担施工期间的一切安全责任。三、合同价格与支付3.1双方确认，项目施工价格为__________元（大写：____________________________元整）。3.2委托方应在合同签订后__________日内，向承包方支付合同总价款的__________%。3.3剩余的合同总价款，将在承包方完成施工、并通过委托方验收合格后支付。3.4支付方式为__________（现金、转账等）。四、工期4.1双方确认，项目施工期限为__________日。4.2承包方如因特殊情况无法按期完成施工，应提前__________日向委托方申请延期。4.3委托方如同意延期，应签订补充协议，明确延期后的工期及费用等事项。五、质量保证5.1承包方应保证施工质量，确保项目达到__________标准。5.2项目验收不合格的，承包方应按照委托方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。5.3质保期为__________年，自项目验收合格之日起计算。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2承包方如未能按期完成施工，应支付委托方违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.3委托方如未能按约定支付合同价款，应支付承包方违约金，违约金为应付款额的__________%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同维护双方的合法权益。甲方（委托方）：乙方（承包方）：签订日期：__________一、附件列表：1.项目设计方案2.施工图纸3.技术规范4.项目验收标准5.施工期间安全规范6.合同延期申请表格7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包方未按期完成施工：根据合同约定的工期，如果承包方未能按时完成施工，则构成违约。2.委托方未按约定支付合同价款：如果委托方未能在合同约定的时间内支付合同价款，则构成违约。3.项目验收不合格：项目完成后，如果验收不合格，则视为承包方施工质量不达标，构成违约。4.质保期内出现问题：质保期内，如果项目出现质量问题，则承包方需承担责任。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工合同：指委托方与承包方签订的，关于苗圃景观项目施工的协议。2.合同总价款：指双方约定的，承包方完成项目施工应获得的全部报酬。3.质保期：指项目验收合格后，承包方对项目质量承担保证责任的期限。4.违约金：指违约方按照约定或法律规定，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇到不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应立即协商延期事宜，并签订补充协议。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，委托方应及时通知承包方，要求整改。整改合格后，继续执行合同。3.合同价款支付纠纷：如发生委托方逾期支付合同价款的情况，承包方有权催告支付，必要时可依法采取措施。4.争议解决：如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于委托方与承包方之间的苗圃景观项目