标准合同道路标线施工合同

标准合同道路标线施工合同合同编号：__________标准合同道路标线施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为道路标线施工项目的业主，乙方为具备道路标线施工资质的专业施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路标线施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、施工设备、人工费用、管理费用、税费等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况导致工期延误，需提前向甲方提出申请，并经甲方批准。四、施工质量4.1乙方应严格按照国家及行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3工程验收程序：__________五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的材料，并确保材料质量符合国家及行业标准。5.2甲方应按照工程进度及时提供材料，如有延误，需提前通知乙方。六、付款方式及进度6.1本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和付款时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；（3）工程验收合格并办理验收手续后，甲方支付乙方合同金额的40%。6.2乙方应按照约定的付款进度向甲方开具等额的发票。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的1%乘以逾期天数。7.2甲方未按照约定时间支付预付款、进度款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的1%乘以逾期天数。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理验收手续后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料供应清单和质量标准4.验收标准和程序的相关文件5.乙方资质证明文件6.付款凭证和发票7.工程进度报告和验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，认定违约。2.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家标准，认定违约。4.甲方提供的材料质量不符合国家标准或约定，认定违约。5.甲方未按照约定提供施工条件或干扰正常施工，认定违约。6.乙方未按照约定保护施工场地和设施，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.道路标线施工：指在道路表面标绘的各种交通管理设施，包括车道线、人行道线、禁止标线、指示标线等。3.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定，应向对方支付的违约补偿。4.验收合格：指工程按照设计文件和标准要求完成，并通过甲方组织的验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.材料质量问题：甲方应加强对材料的检查和验收，不合格的材料不得使用，并及时更换。3.付款延误：甲方应按照约定时间支付款项，如发生延误，应支付违约金，并尽快解决付款问题。4.施工条件不足：甲方应确保施工条件的满足，如遇特殊情况，应及时与乙方沟通，协商解决。5.施工场地保护：乙方应按照约定保护施工场地和设施，防止损坏或丢失。五、所有应用场景：1.城市道路新建、改建、扩建工程的道路标线施工。2.