外墙改造合同模板

外墙改造合同模板合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于业主需要对其位于上述地址的建筑物的外墙进行改造，以提高建筑物的美观性、安全性和耐久性；施工方具备进行外墙改造的资质和技术能力，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程内容1.1本合同所述的外墙改造工程包括但不限于：外墙立面改造、外墙涂料施工、外墙保温层施工、外墙防水施工、外墙装饰施工等。1.2施工方应根据业主的要求和相关规范，按照约定的施工方案和施工图纸进行施工。1.3施工方应保证施工过程中和施工后的外墙安全、美观、耐用，并符合相关法律法规和行业标准。二、工程进度和工期2.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。2.2施工方应提前向业主报告工程进度，如因特殊情况导致工程进度延误，应及时通知业主，并采取措施加快施工进度。2.3施工方的施工期限自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。三、工程质量及验收3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸进行施工，保证工程质量。3.2工程验收标准：工程应达到设计要求，符合相关法律法规和行业标准，具备正常使用功能。3.3工程验收程序：工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请，业主应在接到验收申请后的7个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告。四、合同价格及支付方式4.1本合同约定的工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2业主应按照双方约定的付款计划向施工方支付合同价款。付款计划如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并签署验收报告后，业主向施工方支付合同总价款的40%。4.3施工方开具合法的发票给业主。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未能按照约定的工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之一。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并签署验收报告之日止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工方案2.施工图纸3.工程预算4.材料合格证明5.施工队伍资质证明6.工程验收报告7.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，属于违约行为。2.施工方工程质量不符合约定，属于违约行为。3.业主未按约定支付合同价款，属于违约行为。4.业主未按约定提供施工条件，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中承担权益的一方，负责委托施工方进行工程改造。2.乙方（施工方）：指合同中承担义务的一方，负责按照甲方的要求完成工程。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关人员对工程质量、安全、功能等方面进行检查，以确认工程是否符合合同约定。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：立即停止施工，由施工方负责整改，直至符合合同要求。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款计划执行，如有争议，可通过协商解决。4.施工过程中产生的纠纷：解决办法：双方及时沟通，协商解决，无法解决的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建