建设工程土方施工合同书范本(2024版)

编号：__________建设工程土方施工合同书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程土方施工合同书范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）1.2乙方（承包方）1.3合同相关术语解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4发票开具第四章：合同履行4.1乙方施工要求4.2工程进度计划4.3质量标准4.4安全文明施工第五章：工期5.1合同工期5.2工期延误5.3工期提前第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量检验第七章：变更与调整7.1工程变更7.2价格调整7.3工期调整第八章：违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除和终止后的处理第十一章：合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三章：附件13.1工程量清单13.2施工图纸13.3相关技术标准第十四章：合同的签署、生效和解除14.1签署14.2生效14.3解除合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）：甲方是指_________（甲方全称），根据本合同承担相应的权利和义务。1.2乙方（承包方）：乙方是指_________（乙方全称），根据本合同承担相应的权利和义务。1.3合同相关术语解释：（本条款应对合同中使用的专业术语进行解释，如工程、土方施工等。）第二章：工程概况2.1工程名称：本合同所指的工程名称为_________。2.2工程地点：本合同所指的工程地点位于_________。2.3工程规模：本合同所指的工程规模为_________。2.4工程内容：本合同所指的工程内容包括_________。第三章：合同价格3.1合同总价：本合同的总价为_________元（大写：_________元整）。3.2价格调整条件：（本条款应对价格调整的条件进行详细说明，如材料价格变动、政策调整等。）3.3支付方式：甲方应按照本合同约定的付款计划，通过_________方式向乙方支付合同价款。3.4发票开具：乙方应按照甲方要求，向甲方开具合法有效的_________等额发票。第四章：合同履行4.1乙方施工要求：乙方应按照本合同约定的施工标准和要求进行施工。4.2工程进度计划：乙方应按照本合同约定的工程进度计划完成施工。4.3质量标准：本工程的施工质量应符合_________等相关标准和要求。4.4安全文明施工：乙方应遵守_________，确保施工过程中的安全文明。第五章：工期5.1合同工期：本合同约定的工期为_________日。5.2工期延误：（本条款应对工期延误的情况、责任及处理进行详细说明。）5.3工期提前：（本条款应对工期提前的情况、责任及处理进行详细说明。）第六章：材料与设备6.1材料供应：甲方应按照本合同约定的时间和要求，向乙方供应施工所需材料。6.2设备供应：甲方应按照本合同约定的时间和要求，向乙方供应施工所需设备。6.3质量检验：乙方应对甲方供应的材料和设备进行质量检验，确保符合施工要求。第八章：违约责任8.1甲方违约：甲方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定时间支付价款的，应支付应付价款的_________%作为违约金。（2）未能按照约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方损失的责任。8.2乙方违约：乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定时间完成工程的，应支付应付工程款的_________%作为违约金。（2）未能按照约定质量标准完成工程的，应承担返工、修复等费用。8.3违约赔偿：因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式：（1）提交_________仲裁委员会仲裁。（2）向_________人民法院提起诉讼。第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件：（本条款应对合同解除的条件进行详细说明，如违约、不可抗力等。）10.2合同终止条件：（本条款应对合同终止的条件进行详细说明，如工程完工、合同到期等。）10.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。第十一章：合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同解除：（本条款应对合同解除的条件和程序进行详细说明。）第十二章：其他约定12.1保密条款：双方应对本合同的内容和履行情况予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等技术成果。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按照_________的原则处理。第十三章：附件13.1工程量清单：（本条款应对工程量清单的名称、编号等进行说明。）13.2施工图纸：（本条款应对施工图纸的名称、编号等进行说明。）13.3相关技术标准：（本条款应对相关技术标准的名称、编号等进行说明。）第十四章：合同的签署、生效和解除14.1签署：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效：本合同的生效日期为签字盖章之日。14.3解除：（本条款应对合同解除的条件和程序进行详细说明。）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令变更：甲方在不影响乙方正常施工的前提下，有权对施工方案、工程量等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合本合同约定。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方验收权：甲方有权对乙方完成的工程进行验收，乙方应按照甲方的验收标准，确保工程质量。如有验收不合格的情况，乙方应按照甲方的要求进行整改。1.4甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量问题等情形，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应按照本合同约定的质量标准完成工程，并对施工过程中的质量问题负责。如工程质量不符合约定，乙方应承担整改、返工等费用。2.2乙方进度保障：乙方应按照本合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方应付工程款的_________%作为违约金。2.3乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，防止事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。2.4乙方保密义务：乙方应对本合同的内容和履行情况予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应为本合同的履行提供公正、专业的服务，包括但不限于工程量核算、质量监督等。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如因乙方原因导致第三方中介费用增加，乙方应承担相应的额外费用。3.3第三方中介的独立性：第三方中介在提供服务过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的影响。3.4第三方中介的违约处理：如第三方中介未能按照约定提供服务，甲方有权解除与第三方中介的合同，并要求第三方中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.相关技术标准4.材料供应协议5.设备供应协议6.施工组织设计7.安全文明施工措施8.验收标准和方法9.违约金计算公式10.争议解决机构名录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未能按约定时间支付价款未能按约定提供施工条件擅自变更合同内容2.乙方违约行为：未能按约定时间完成工程工程质量不符合约定安全文明施工不符合要求3.违约行为的认定：违约行为应以合同条款为依据，结合实际情况进行认定。违约行为造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方的一种经济补偿。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。5.诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:协商调整工期，必要时签订工期延期协议。2.工程质量问题：solution:及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍。3.材料设备供应不及时：solution:协商调整供应计划，备用方案确保施工不受影响。4.安全事故发生：solution:立即报告，采取紧急措施，调查原因，责任方承担赔偿。5.合同争议