2024高层建筑承包施工合同范本

编号：__________2024高层建筑承包施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024高层建筑承包施工合同范本合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的争议解决第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程名称2.3工程规模2.4工程投资2.5工程质量标准第三章：承包人义务3.1承包人的一般义务3.2承包人的特定义务3.3承包人的施工组织3.4承包人的工程进度3.5承包人的质量保证3.6承包人的安全文明施工第四章：发包人义务4.1发包人的一般义务4.2发包人的特定义务4.3发包人的工程款支付4.4发包人的现场保障4.5发包人的协调工作第五章：工程价款与支付5.1合同价款的确定5.2工程预付款5.3工程进度款5.4工程竣工结算5.5工程质量保证金5.6价款调整第六章：工期与进度6.1工期约定6.2工程进度计划6.3工期延误6.4工程提前完成第七章：工程质量与验收7.1工程质量要求7.2工程验收程序7.3工程验收标准7.4工程质量问题的处理第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4安全生产费用的支付第九章：违约责任9.1承包人的违约行为9.2发包人的违约行为9.3违约责任的认定与处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：附则12.1合同的签订地点和日期12.2合同的语言和效力12.3合同的修订第十三章：附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范13.4附件四：其他相关文件第十四章：其他约定14.1双方约定的其他事项14.2合同的补充协议14.3合同的修订历史合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同当事人甲方：_________乙方：_________1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更、解除必须经双方协商一致，并书面确认。1.5合同的争议解决本合同的解释和争议解决，适用中华人民共和国的法律。双方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程地点本工程位于_________。2.2工程名称本工程名称为_________。2.3工程规模本工程规模为_________。2.4工程投资本工程总投资为_________。2.5工程质量标准本工程质量标准执行_________。第三章：承包人义务3.1承包人的一般义务承包人应按合同约定完成本工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等各项指标达到合同要求。3.2承包人的特定义务承包人应按合同约定提供施工设备、人员等资源，并按期完成施工进度。3.3承包人的施工组织承包人应根据工程特点和施工进度要求，制定详细的施工组织设计，报甲方批准后执行。3.4承包人的工程进度承包人应按合同约定的工期完成本工程，确保工程进度不受影响。3.5承包人的质量保证承包人应按合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。3.6承包人的安全文明施工承包人应严格执行安全生产规定，确保施工现场的安全文明。第四章：发包人义务4.1发包人的一般义务发包人应按合同约定提供施工场地、施工条件等，并保证工程款的及时支付。4.2发包人的特定义务发包人应协助承包人办理施工现场的相关手续，并提供必要的协调工作。4.3发包人的工程款支付发包人应按合同约定的付款节点和付款比例，及时支付工程款。4.4发包人的现场保障发包人应保证施工现场的安全、卫生、交通等条件，确保施工顺利进行。4.5发包人的协调工作发包人应负责协调施工现场与当地政府、居民、相邻工程的关系，确保施工环境良好。第五章：工程价款与支付5.1合同价款的确定合同价款根据工程量清单、施工图纸、技术规范等文件确定。5.2工程预付款甲方应按合同约定的比例和时间，向乙方支付预付款。5.3工程进度款甲方应按承包人提交的工程进度报表和合同约定，及时支付工程进度款。5.4工程竣工结算工程竣工后，双方根据实际完成工程量和合同约定进行竣工结算。5.5工程质量保证金5.6价款调整合同执行过程中，因市场行情变化等原因导致合同价款需要调整的，双方可协商确定。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求乙方应按照国家和地方政府的安全生产法律法规，采取有效措施，确保施工过程中的安全生产。8.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。8.3环保要求乙方应遵守国家和地方政府的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中的环境污染。8.4安全生产费用的支付甲方应按照合同约定，支付乙方的安全生产费用。第九章：违约责任9.1承包人的违约行为乙方如未按合同约定完成工程、未保证工程质量、安全、进度等指标达到合同要求的，应承担违约责任。9.2发包人的违约行为甲方如未按合同约定支付工程款、提供施工场地等条件的，应承担违约责任。9.3违约责任的认定与处理违约责任的认定与处理，依照中华人民共和国合同法的有关规定执行。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁双方可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。10.3诉讼双方也可以选择诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同执行过程中，如需变更，必须经双方协商一致，并书面确认。11.2合同解除合同解除必须经双方协商一致，并书面确认。11.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的交接工作。第十二章：附则12.1合同的签订地点和日期本合同于____年__月__日在____签订。12.2合同的语言和效力本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。12.3合同的修订合同的修订必须经双方协商一致，并书面确认。第十三章：附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范13.4附件四：其他相关文件第十四章：其他约定14.1双方约定的其他事项（此处可列出双方约定的其他事项）14.2合同的补充协议（此处可列出合同的补充协议）14.3合同的修订历史（此处可列出合同的修订历史）甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________合同签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定本工程所需材料和设备的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料的质量和数量符合合同要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对工程的设计、施工要求等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方提前完成工程的权利甲方有权要求乙方提前完成工程。乙方应按照甲方的要求，制定提前完成工程的计划，并采取必要措施保证工程质量和安全。1.5甲方终止合同的权利甲方有权在合同履行过程中终止合同。乙方应在接到甲方终止通知后，立即停止施工，并按照甲方的要求进行工程的交接和清理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对施工过程中的工程质量负责，并保证工程质量符合合同约定的标准。如发生质量问题，乙方应承担修复和返工等费用。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担因此产生的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应负责施工现场的安全生产，并采取必要的安全措施保障施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。2.4乙方材料和设备供应乙方应负责本工程所需材料和设备的采购，并保证材料的质量和数量符合合同要求。如乙方采购的材料和设备不符合合同要求，乙方应承担因此产生的损失。2.5乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担因此产生的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。如双方未能就报酬达成一致，第三方中介有权终止中介服务。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担因此产生的违约责任。3.4第三方中介的赔偿责任如第三方中介未能按照合同约定履行中介职责，导致甲乙双方产生损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.5第三方中介的终止合同权利甲乙双方任何一方均有权终止与第三方中介的合同。终止合同的通知应书面形式发出，第三方中介应在接到通知后立即终止中介服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：其他相关文件5.附件五：安全生产与环保方案6.附件六：质量保证措施7.附件七：进度计划8.附件八：材料和设备供应商名单9.附件九：保密协议10.附件十：中介服务协议二、违约行为及认定：1.承包人的违约行为未能按合同约定完成工程工程质量不符合合同要求工程进度严重延误未履行安全生产和环保义务泄露甲方提供的保密信息2.发包人的违约行为未能按合同约定支付工程款提供施工场地等条件不符合合同要求未履行协调工作和监督义务未按约定提前完成工程或终止合同3.第三方中介的违约行为未能按合同约定履行中介职责泄露甲乙双方提供的保密信息未能协调解决合同履行过程中的问题未按约定提供中介服务三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：规范建筑施工活动，保障建筑施工质量、安全、进度等法律规范的总称。3.违约行为：合同当事人未能履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。4.违约责任：违约行为造成的损害赔偿责任。5.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人员安全和工程安全。6.环保：在施工过程中，采取措施防止对环境造成污染和破坏。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。解决办法：调整施工计划、增派人员、提前采购材料等。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：修复、返工、更换材料、调整设计等。3.安全生产事故原因：操作不当、安全设施不完善、违反安全规定等。解决办法：加强