一级造价工程师《造价管理》2024年二道江区巅峰冲刺试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年二道江区巅峰冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的（）之间存在此消彼长的关系。A.使用成本与维护成本B.生产成本与使用成本C.生产成本与寿命周期成本D.寿命周期成本与维护成本第2题：单选题(本题1分)（）是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。A.多指标法B.单指标法C.价值工程法D.综合费用法第3题：单选题(本题1分)建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算第4题：单选题(本题1分)下列审查方法中，属于项目设计概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.综合分析法C.类比分析法D.全面审核法第5题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于预付款保函和预付款支付的说法错误的是（）。A.在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未款扣清的，未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款B.预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定C.保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减D.尚未扣清的预付款余额应作为发包人的到期应付款第6题：单选题(本题1分)ppp项目运营补贴中政府付费模式是（）。A.政府承担全部运营补贴支出B.根据可行性缺囗补贴支出C.政府不承担支出D.政府承担部分支出第7题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的技术措施是（）。A.委任执行人员B.审查施工组织设计C.审查工程付款D.选择合同计价方式第8题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第9题：单选题(本题1分)关于偏差分析方法，下列说法中正确的是（）。A.横道图法简单直观，反应的信息量大B.时标网络图法可以分析进度偏差和费用偏差，而且可以反映累计偏差和局部偏差C.表格法是偏差分析最常用方法，信息量大，但不能用计算机处理D.曲线法只能分析费用偏差，不能分析进度偏差第10题：单选题(本题1分)当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的（）。A.固定费用法B.固定效率法C.权衡分析法D.费用效率法第11题：单选题(本题1分)采用S曲线法比较工程实际进度与计划进度时，若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则可得出的正确结论（）。A.实际进度落后于计划进度B.进度的计划编制过于保守C.实际进度超前于计划进度D.计划工期偏于紧迫第12题：单选题(本题1分)我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。A.国家行政管理系统.部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统.行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统.地方行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统.企事业机构管理系统和行业协会管理系统第13题：单选题(本题1分)除人寿保险外，其他保险的被保险人或受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起（）年不行使而消灭。A.5B.3C.2D.1第14题：单选题(本题1分)采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构第15题：单选题(本题1分)工程项目信息管理实施模式中自行开发的优点和缺点分别是指（）。A.对项目的针对性最强和维护工作量较大B.对项目的针对性最强和维护费用较高C.安全性和可靠性较好和维护费用较高D.维护工作量最小和安全性和可靠性较差第16题：单选题(本题1分)除专用合同条款另有约定外，优先解释的合同文件为（）。A.专用合同条款B.投标函C.技术标准和要求D.已标价工程量清单第17题：单选题(本题1分)在投资项目经济评价中进行敏感性分析时，首先应确定分析指标，如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响，可选用的分析指标是（）。A.投资回收期B.净现值C.内部收益率D.借款偿还期第18题：单选题(本题1分)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格下降时D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时第19题：单选题(本题1分)根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人第20题：单选题(本题1分)世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。A.10B.20C.30D.40第21题：单选题(本题1分)采用挣值分析法动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数＞1，进度绩效指数＜1，则表明该工程目前的实际状况（）。A.费用节约进度超前B.费用超支进度拖后C.费用节约进度拖后D.费用超支进度超前第22题：单选题(本题1分)对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是（）。A.项目静态盈利能力B.项目偿债能力C.项目抗风险能力D.项目财务生存能力第23题：单选题(本题1分)根据《土地管理法》，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前3年平均年产值的（）倍。A.4B.6C.10D.15第24题：单选题(本题1分)与建筑工程一切险相比，安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起，保险人承担全部货价的风险B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右C.安装工程一切险的风险大，保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害第25题：单选题(本题1分)关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价第26题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第27题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于建设单位需要办理的是（）。A.开工报告B.施工许可证C.质量监督手续D.安全施工许可证第28题：单选题(本题1分)从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.降低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能第29题：单选题(本题1分)既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让第30题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第31题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则动态投资为（）万元。A.60B.120C.2170D.2290第32题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》合同文件中，（）具有优先解释权。A.图纸B.合同协议书C.专用条件D.投标书第33题：单选题(本题1分)我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率第34题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（）。A.定义和定位B.功能分析C.方案比选D.经济评价第35题：单选题(本题1分)为了提高工程项目风险识别的效率和规范性，同时便于风险识别资料的积累，有必要建立（）。A.初始风险清单B.风险溢价表C.初始风险流程D.风险后果表第36题：单选题(本题1分)计算企业所得税应纳税额时，可以列为免税收入的是（）。A.接收捐赠收入B.国债利息收入C.租金收入D.存款利息收入第37题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第38题：单选题(本题1分)建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.直接成本、间接成本、规费、利润C.工程成本、工期、质量、安全、环境D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用第39题：单选题(本题1分)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%第40题：单选题(本题1分)与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本机构D.无需第三方担保第41题：单选题(本题1分)根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应在监理人收到承包人提交的每期进度付款申请单后的（）天内审查并支付。A.14B.21C.25D.28第42题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（）。A.正常生产年份的选择比较困难B.计算期的确定比较困难C.未考虑投资回收后的经济效果D.需要事先确定基准收益率第43题：单选题(本题1分)建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任第44题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标第45题：单选题(本题1分)某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用(BCWP)为600万元，已完工程实际费用(ACWP)为800万元，拟完工程计划费用(BCWS)为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前第46题：单选题(本题1分)价值工程中的功能是指产品的（）。A.基本功能B.使用功能C.主要功能D.必要功能第47题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，行政监督部门应当自受理投诉之日起（）个工作日内作出书面处理决定。A.5B.10C.15D.30第48题：单选题(本题1分)企业通过发行债券进行筹资的优点（）。A.降低企业总资金成本B.发挥财务杠杆作用C.提升企业经营灵活性D.减少企业财务风险第49题：单选题(本题1分)某项固定资产原值为50000元，预计使用年限6年。净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A.6857B.6000C.9143D.9520第50题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书第51题：单选题(本题1分)关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同第52题：单选题(本题1分)进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率第53题：单选题(本题1分)通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底第54题：单选题(本题1分)若其他因素不变，下列项目变化，会使以生产能力利用率表示的盈亏平衡点下降的是（）。A.年固定成本上升B.正常产销量提高C.单位产品可变成本上升D.单位产品销售价格下降第55题：单选题(本题1分)某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元，年利率均为10％，复利计息，第3～5年年末等额本息偿还全部借款，则每年年末应偿还金额为（）万元。A.20.94B.23.03C.27.87D.31.57第56题：单选题(本题1分)下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法第57题：单选题(本题1分)判断合同是否成立的依据是（）。A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否有效第58题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法是（）。A.构成比率法B.因素分析法C.挣值分析法D.参数估算法第59题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3第60题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包，应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C.开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D.开标时，可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况第61题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.专项施工方案安全验算论证B.施工安全防护用具的采购C.安全施工措施的落实D.安全生产条件的改善E.施工安全防护设施的更新第62题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的施工备案资料，并在建设主管部门备案C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书第63题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（）。A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资第64题：多选题(本题2分)关于强矩阵组织形式的说法，正确的有（）。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目E.项目经理直接向企业最高领导负责第65题：多选题(本题2分)项目融资与传统的贷款相比较，具有（）特点。A.主要以项目资产、预期收益、预期现金流量来安排融资量B.贷款人对项目的借款人有完全追索权C.资金的来源主要依赖于项目的投资者的资信D.支持贷款的信用结构的安排是灵活多样的E.项目的债务可以不表现在项目借款人的公司资产负债表中第66题：多选题(本题2分)工程项目信息管理实施模式中，自行开发模式的特点有（）。A.对项目的针对性较强B.性和可靠性最好C.维护工作量较大D.开发费用最高E.实施周期最长第67题：多选题(本题2分)采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均可对独立方案进行评价D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况第68题：多选题(本题2分)下列关于工程代建制的说法正确的是（）。A.在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利B.在项目建设期间，工程代建单位不承担任何风险C.工程代建单位可能获得一部分投资节约奖励D.工程代建单位通常参与项目的决策与实施工作E.工程代建单位不对投资收益负责第69题：多选题(本题2分)下列关于价值工程的说法中，正确的有（）。A.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本E.价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性第70题：多选题(本题2分)投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材料、燃料及动力费第71题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.对招标项目指定特定的品牌和原产地C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.设定的技术和商务条件与合同履行无关第72题：多选题(本题2分)在价值工程活动中，可用来确定功能重要性系数的强制评分法包括（）。A.环比评分法B.O—1评分法C.0—4评分法D.逻辑评分法，E.多比例评分法第73题：多选题(本题2分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，第8周末进行实际进度检查的结果如图中实际进度前锋线所示，则正确的结论有（）。A.工作D拖后2周，不影响工期B.工作E拖后3周，不影响工期C.工作F拖后2周，不影响紧后工作D.总工期预计会延长2周E.工作H的进度不会受影响第74题：多选题(本题2分)下列属于项目董事会的职权的有（）。A.审核、上报项目初步设计B.解决建设过程中出现的重大问题C.提出项目竣工验收申请报告D.组织项目后评价E.编制项目财务预决算第75题：多选题(本题2分)关于流水施工方式特点的说法，正确的是（）。A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本第76题：多选题(本题2分)在价值工程活动中，方案综合评价方法中常用的定量方法有（）。A.优缺点列举法B.强制确定法C.环比评分法D.相关因素法E.几何平均值法第77题：多选题(本题2分)影响资金等值的因素包括（）。A.资金数额B.发生时间C.借贷风险D.期限长短E.供求情况第78题：多选题(本题2分)下列选项中属于影响项目效益的建设风险因素的有（）。A.设备选型与数量B.土地征用和拆迁安置费C.人工.材料价格.机械使用费及取费标准D.工期延长E.劳动力工资第79题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地第80题：多选题(本题2分)在评标时，属于重大偏差的情形是（）。A.投标文件没有投标单位项目经理签字B.大写金额与小写金额不一致C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限E.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。在一定范围内，产品的生产成本和使用成本存在此消彼长的关系。随着产品功能水平提高，产品的生产成本CG增加，使用及维护成本C2降低；反之，产品功能水平降低，其生产成本降低，但使用及维护成本会增加。2、【正确答案】：C【试题解析】：价值工程法是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。3、【正确答案】：D【试题解析】：建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。4、【正确答案】：A【试题解析】：设计概算的审查方法有对比分析法、主要问题复核法、查询核实法、分类整理法和联合会审法。5、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P325预付款的额度和支付在专用合同条款中约定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚款扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。6、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P259本题考查的是项目融资的主要方式。不同付费模式下政府承担的运营补贴支出责任不同。政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。7、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的措施。选项A是组织措施，选项C是经济措施，选项D是合同措施。8、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。9、【正确答案】：B【试题解析】：横道图法具有简单直观的优点，便于掌握工程费用的全貌。但这种方法反映的信息量少，因而其应用具有一定的局限性，A项错误；表格法是一种进行偏差分析的最常用方法，表格处理可借助于电子计算机，从而节约大量人力，并提高数据处理速度，C项错误；曲线法是用费用累计曲线（S曲线）来分析费用偏差和进度偏差的一种方法，D项错误。10、【正确答案】：B【试题解析】：此题考核工程寿命周期成本分析方法固定费用法，是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。固定效率法，是将效率值固定下来，然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的固定效率法。故选择B11、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程项目目标控制的方法。对一个工程项目而言，如果以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价，即可形成一条形如“S”的曲线。如果实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则反映在横坐标上，实际进度要超前于计划进度。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P5知识点：工程造价管理的组织系统。我国建设工程造价管理组织包含政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统。13、【正确答案】：C【试题解析】：人寿保险的被保险人或者受益人对保险人请求给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起5年不行使而消灭；其他保险的被保险人或者受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起2年不行使而消灭。14、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。15、【正确答案】：A【试题解析】：16、【正确答案】：B【试题解析】：解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。17、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：敏感性分析。分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响，可选用的分析指标是净现值。18、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P46本题考查的是合同法。承诺的内容应当与要约的内容一致。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P235知识点：项目资金筹措的渠道与方式。世界银行贷款期限一般较长，最长可达30年。21、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P358费用绩效指数CPI＞1，表示实际费用节约；CPI＜1，表示实际费用超支。进度绩效指数SPI＞1，表示实际进度超前；SPI＜1，表示实际进度拖后。22、【正确答案】：D【试题解析】：对于非经营性项目，财务分析可按下列要求进行：1）对没有营业收入的项目，不进行盈利能力分析，主要考察项目财务生存能力。23、【正确答案】：D【试题解析】：安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前3年平均年产值的4至6倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前3年平均年产值的15倍。24、【正确答案】：D【试题解析】：安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失，而建筑工程一切险承担的风险主要是自然灾害。25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P195本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。27、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P24知识点：建设工程质量管理条例。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。28、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。29、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P230本题考查的是项目资金筹措的渠道和方式。既有法人项目资本金来源分为内、外两个方面。内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。30、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。31、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。动态投资包含静态投资外，还包括涨价预备费，建设期贷款利息。所以上述给出的数据均属于动态投资范围。参见教材P3。32、【正确答案】：B【试题解析】：FIDIC《施工合同条件》合同文件解释顺序：合同文件解释的优先顺序如下:①合同协议书;②中标函;③投标书;④专用条件;⑤通用条件;⑤规范;⑦图纸;③资料表和构成合同组成部分的其他文件。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P268本题考查的是其他相关税种。城镇土地使用税采用定额税率。34、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P285工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。35、【正确答案】：A【试题解析】：如果对每一个项目风险的识别都从头做起，至少有以下三方面缺陷：①耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低；②由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性；③风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。因此，为了避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。36、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265知识点：增值税、城建税及附加。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P317本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。38、【正确答案】：C【试题解析】：控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。39、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P166知识点：名义利率与有效利率。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。40、【正确答案】：C【试题解析】：债券筹资的优点：①筹资成本较低；②保障股东控制权；③发挥财务杠杆作用；④便于调整资本结构。41、【正确答案】：D【试题解析】：此题考核工程进度付款发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。故选择D42、【正确答案】：A【试题解析】：投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P29知识点：建筑法。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。44、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是偏差表示方法。费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)；当CV＞0时，说明工程费用节约；当CV＜0时，说明工程费用超支。进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)；当SV＞0时，说明工程进度超前；当SV＜0时，说明工程进度拖后。46、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：功能的系统分析。价值工程中的功能是指产品的必要功能。47、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P41知识点：招标投标法实施条例。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P236本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。债券筹资的优点：1）筹资成本较低。2）保障股东控制权。3）发挥财务杠杆作用。4）便于调整资本结构。49、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P347本题考查的是成本核算。折旧的基数=50000-2000=48000（元），年数总和=6+5+4+3+2+1=21（年），第三年折旧额=48000×4/21=9143（元）。50、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是《招标投标法实施条例》。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。51、【正确答案】：B【试题解析】：合同条款及格式中明确了通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同。52、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：净现值和净年值。基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P40知识点：招标投标法实施条例。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。54、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P195-202用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（%）=（盈亏平衡点销售量÷正常产销量）×100%,盈亏平衡点销售量一定时，正常产销量越高，计算出的盈亏平衡点越低。故选B。55、【正确答案】：C【试题解析】：根据公式则每年年末应偿还金额=[30×（1+10％）2+30×（1+10％）]×10％×（1+10％）3÷[（1+10％）3-1]=27.87（万元）。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P346本题考核的是施工机械折旧方法。平均年限法的计算公式为：年折旧率=（1-预计净残值率）/折旧年限×100%双倍余额递减法的计算方法为：年折旧率=2/折旧年限×100%57、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P46知识点：合同订立。承诺生效时合同成立。58、【正确答案】：D【试题解析】：费用估算的方法有很多，常用的有：1)费用模型估算法。2)参数估算法。3)类比估算法。4)费用项目分别估算法。2.固定效率法和固定费用法所谓固定费用法，是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。反之，固定效率法是将效率值固定下来，然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。各种方案都可用这两种评价法进行比较。例如，住宅的预算只有一个规定的数额，要根据这个数额的预算选出效果最佳的方案，就可采取固定费用法。又如，要建设一个供水系统，可以在完成供水任务的前提下选取费用最低的方案，这就是固定效率法。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P113知识点：流水施工的基本组织方式。等步距异节奏流水施工，也称成倍节拍流水施工。工期计算方法：K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7（个）。60、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。投标人如果准备中标后将部分工程分包，应当在投标文件中载明；联合体投标中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。61、【正确答案】：BCDE【试题解析】：施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。62、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P25建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。63、【正确答案】：BDE【试题解析】：项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。64、【正确答案】：ACDE【试题解析】：强矩阵制组织形式：项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目组成员只对项目经理负责。特点是拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员。适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。有利于加强各职能部门之间的协调配合。65、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P246知识点：项目融资的特点和程序。选项B应为有限的追索权，选项C项目本身的相关情况，而不是项目的投资者的资信。66、【正确答案】：BCDE【试题解析】：本题考查的是工程项目信息管理。工程项目信息管理模式有自行开发、直接购买、租用服务，其中自行开发模式：对项目的针对性最强、性和可靠性最好、开发费用最高、实施周期最长、维护工作量较大。参见教材P154。67、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查的是方案的经济评价指标，净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计篇期内的经济状况。用净现值和内部收益率均可对独立方案进行评价，且结论是一致的。净现值法计算简便，但得不出投资过程收益程度，且受外部参数的影响；内部收益率法较为繁琐，但能反映投资过程的收益程度，而内部收益率法的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流重。68、【正确答案】：ACE【试题解析】：关于A，在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。关于B，在项目建设期间，代建单位须提交工程概算投资10％左右的履约保函，要承担相应的管理、咨询风险。关于C，如果在项目建设期间使投资节约，工程代建单位可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。关于DE，工程代建单位不参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理，也不对投资收益负责。69、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P202本题考核的是价值工程的基本原理。价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必需具备的功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。、价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑。也就是说，价值工程中对价值、功能、成本的考虑，不是片面和孤立的，而是在确保产品功能的基础上综合考虑生产成本和使用成本，兼顾生产者和用户的利益，从而创造出总体价值最高的产品。价值工程的核心，是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体讲，功能就是效用。70、【正确答案】：CE【试题解析】：经营成本=外购原材料燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。71、【正确答案】：B