经济特区商品房产全款出售书合集

经济特区商品房产全款出售书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出售方：****地址：*****电话：*****购买方：****姓名性别出生日期年***月***日国籍身份证号码电话地址第一条本合同依据XX法律和《*经济特区商品房产管理规定》制定。其次条甲方经*市人民政府文件批准，取得位于*市地段占地面积平方米的使用权，使用期限自*年***月***日至*年***月***日止共计年，土地全部权属XX。甲方在上述土地兴建楼宇，属结构，定名为，由甲方出售。第三条乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第座楼单元，建筑面积为平方尺，占地由甲方于*年***月日交付乙方使用，如遇特别缘由可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊缘由是：一、人力不行抗拒的自然灾难；二、施工中遇到特别的困难及重大技术问题不能准时解决的；三、其它非甲方所能掌握的大事。上述缘由必需经*市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述楼宇单元售价为币千百**万千百**元角整。方式由乙方按指定收款银行：******帐户名称：****帐号：*****付款方法：第五条乙方如未按本合同第四条其次款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至付款之日止，按*市银行当时贷款利率计算利息付给甲方，如逾期三十天内，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索，如转售盈益属甲方全部。第六条甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日其次天起至交付日止，以当时*市银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。第七条在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的退回给乙方或抵作购楼价款。第八条甲方出售的楼宇须经*市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。第九条乙方在交清购楼款后，由*市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利，并依照国家和*省对*经济特区的有关规定，享受优待待遇。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所，同时必需遵守XX法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。乙方所购楼宇只作使用。在使用期间不得擅自转变该楼宇结构，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经*市公证处办理公证后，由*市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。第十二条本合同自签订并经*市公证处公证之日起生效。如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，应提请*市仲裁或*市人民法院裁决。第十三条本合同共页，为一式三份，甲乙双方各执一份，*市公证处一份，均具有同等效力。甲方：*****乙方：*****代表人：****代表人：*********年***月***日于*经济特区商品房产全款出售书(第二篇)合同编号：经济特区商品房产全款出售书甲方（卖方）：单位名称：住所：法定代表人：联系电话：乙方（买方）：单位名称：住所：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有位于经济特区的商品房产权，并愿意将该商品房出售给乙方，双方经友好协商，达成以下协议：第一条摘要：本合同的目的是明确双方关于经济特区商品房产全款出售的权利义务，并约定相关事项。第二条商品房情况：1.商品房位置：（详细地址）2.商品房面积：（建筑面积）3.商品房所有权证号：4.商品房权属性质：（住宅/商业等）第三条交易价格：1.甲方同意将该商品房全款出售给乙方，并且双方就商品房交易价格达成一致，为人民币（具体金额）。2.商品房出售价格包括房屋本身及其附属设施，不包括任何额外费用。第四条交付及过户：1.乙方在签订本合同后七个工作日内，一次性支付全款给甲方。2.甲方收到全款后，应协助乙方办理商品房产权过户手续，并在法定期限内将权证及其他相关文件移交给乙方。第五条风险和责任：1.自甲方收到全款之日起，商品房的所有风险和责任将转移给乙方。第六条争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向所在地经济特区人民法院提起诉讼。第七条附则：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至交付商品房权证之日终止。2.本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：经济特区商品房产全款出售书(第三篇)[你的姓名][你的职务][你所在的律师事务所名称][你的联系信息]日期：[日期][购房方全称][购房方注册地址][购房方法定代表人姓名][购房方联系电话][开发商全称][开发商注册地址][开发商法定代表人姓名][开发商联系电话]经济特区商品房产全款出售书鉴于，购房方意向以全款方式购买位于经济特区的商品房产，为确保双方的权益，特订立本合同，并共同遵守以下条款和条件：第一条：房产信息1.1房产名称：[房产名称]1.2户型及面积：[户型及面积]1.3位置：[房产地址]1.4使用权证号：[使用权证号]第二条：交易价格2.1商品房总价为人民币[金额]（大写：[金额大写]），购房方自愿以全款的方式支付购房款项。2.2购房方应在本合同签订之日起[付款期限]内，将购房款项全额支付至开发商指定账户。第三条：交付及过户3.1开发商应在收到购房方全额款项后[交付期限]内，协助买方办理房产过户手续并将房屋交付给购房方。第四条：违约责任4.1若购房方违约未按照约定时间支付全款购房款项，应支付相当于未支付购房款项万分之[违约金比例]的违约金。4.2若开发商违约拒绝办理房产过户手续或未按照约定时间交付房产，应支付相当于商品房总价万分之[违约金比例]的违约金作为赔偿。第五条：其他条款5.1本合同一式两份，购房方和开发商各持一份有效。5.2本合同的修改、补充或解除必须以书面形式经双方协商一致，并签字确认生效。5.3本合同履行过程中发生的争议应由双方通过友好协商解决，若协商无果，应提交相关争议至所在地法院裁决。购房方：开发商：签字：签字：日期：