建设工程合同分类_第1页
建设工程合同分类_第2页
建设工程合同分类_第3页
建设工程合同分类_第4页
建设工程合同分类_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同分类合同编号:__________甲方:地址:联系人:联系电话:乙方:地址:联系人:联系电话:鉴于甲乙双方本着平等互利的原则,经充分协商,就甲方委托乙方进行建设工程项目的设计、施工等相关事宜达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程性质:__________1.4工程规模:__________1.5工程预算:__________二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件和施工图纸,并保证其合法性和准确性。2.2甲方应按照约定的时间和方式支付乙方工程款项。2.3甲方应协助乙方办理工程所需的各类审批手续。2.4甲方应提供施工场地,并保证施工场地符合工程所需的条件。2.5甲方应对乙方施工过程中的安全、环保等方面进行监督和管理。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程。3.2乙方应按照约定的方式和时间向甲方提交工程进度报告和工程质量报告。3.3乙方应保证工程质量和安全,严格遵守国家和地方的法律法规。3.4乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。3.5乙方应在工程竣工后按照约定时间交付完整的工程资料。四、工程价款及支付方式4.1工程价款为:__________元(大写:_______________________元整)。4.2甲方支付方式为:__________(转账、现金等)。4.3甲方支付进度为:__________。五、工程期限5.1工程开工日期为:__________年__________月__________日。5.2工程竣工日期为:__________年__________月__________日。六、违约责任6.1甲方逾期支付工程款项的,应按照逾期金额的__________%支付违约金。6.2乙方未按照约定的时间完成工程的,应按照逾期部分的工程价款的__________%支付违约金。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格之日终止。甲方(盖章):__________年__________月__________日乙方(盖章):__________年__________月__________日附件:1.工程设计文件和施工图纸2.工程预算表3.审批手续相关文件4.工程进度报告和工程质量报告一、附件列表:1.工程设计文件和施工图纸2.工程预算表3.审批手续相关文件4.工程进度报告和工程质量报告5.工程合同补充协议(如有)6.工程变更协议(如有)7.工程保修协议(如有)二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付工程款项:指合同约定的付款日期届满后,甲方未支付应付款项。3.乙方工程质量不符合约定:指工程验收时,乙方所完成的工程质量不符合合同约定的质量标准。4.甲方未提供施工场地或其他条件:指合同约定的甲方应提供的施工场地或其他条件未按约定提供。5.甲方未协助乙方办理审批手续:指合同约定的甲方应协助乙方办理的审批手续未按约定办理。三、法律名词及解释:1.建设工程合同:指甲方委托乙方进行建设工程项目的设计、施工等相关事宜的合同。2.工程设计文件:指用于指导工程施工的图纸、技术规范、施工图纸等设计文件。3.工程预算:指根据工程设计文件和施工要求,对工程所需费用的预测和计算。4.工程进度报告:指乙方按照约定的时间向甲方提交的关于工程进度情况的报告。5.工程质量报告:指乙方按照约定的时间向甲方提交的关于工程质量情况的报告。6.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付工程款项:解决办法:乙方可以与甲方协商,要求甲方支付逾期款项及违约金;协商不成时,乙方有权依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按照约定的时间完成工程:解决办法:甲方可以与乙方协商,要求乙方在约定时间内完成工程;协商不成时,甲方有权依法向人民法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定:解决办法:甲方可以要求乙方进行整改,必要时可以要求乙方赔偿损失;整改后仍不符合约定的,甲方有权依法向人民法院提起诉讼。4.施工过程中出现安全事故:解决办法:乙方应立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,并及时报告甲方;同时,乙方应承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景:1.新建住宅楼、商业楼等建筑物的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。2.城市道路、桥梁、隧道、供水排水、供电供气等市政基础设施建设工程。3.园林绿化、景观建设、生态环境保护等环境治

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论